Pastato vidaus apdailos darbų atlikimo rangos sutartis. Darbo sutartis su statybos ir montavimo meistru Dažymo darbų sutartis su individualiu verslininku
"__"________ 20__
Atstovauja ____________________________, veikiantis _____________________ pagrindu, toliau – Klientas, iš vienos pusės, ir gr. _________________________, gyvenantis adresu: _______________________, paso serija _______ Nr. _______, išduotas ___________________________, toliau – Rangovas, kita vertus, toliau – Šalys, sudarė šią sutartį, toliau „Sutartis“ taip:
1. SUTARTIES SUBJEKTAS
1.1. Rangovas įsipareigoja naudoti savo išteklius užsakovo nurodymu fiksuotas laikas atlikti 3 kambarių buto, esančio adresu: ________________________________________________, toliau – butas, vidaus apdailos darbų kompleksą pagal Apdailos darbų sąrašą ir montavimo darbai, kuris yra šios sutarties Priedas Nr.1 ir Silpnų srovių sistemų sąrašas, kuris yra šios sutarties priedas Nr.2, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti sutartą kainą.
1.2. Užsakovas savo lėšomis aprūpins Vykdytoją reikalingomis medžiagomis ir įranga, nurodyta Medžiagų ir įrenginių sąraše, kuris yra šios sutarties priedas Nr.
2. DARBO SRITIS
2.1. Darbų apimtys pagal šią sutartį nustatomos pagal šios sutarties priedus Nr.1 ir Nr.2.
3. SUTARTIES SUMA.
3.1. Apdailos ir montavimo darbų kaina yra _______ rubliai.
3.2. Darbo su silpnos srovės sistemomis kaina yra _______ rubliai.
3.3. Bendra pagal šią sutartį atliktų darbų kaina yra nustatyta Kainų sutarties protokolu, kuris yra šios sutarties priedas Nr.4 ir yra ________ rubliai.
3.4. Bendra kaina yra galutinė už darbų apimtį, nustatytą pagal 2.1 punktą. faktinis susitarimas.
3.5. Jei sutarta dėl darbų apimties pakeitimo, kaina gali būti keičiama.
4. DARBO UŽBAIGIMO DATA
4.1. Darbų pagal šią sutartį pradžios data nustatoma pagal šios sutarties pasirašymo dieną.
4.2. Darbai turi būti atlikti per ________ dienas nuo 4.1 punkte nurodytos datos. faktinis susitarimas.
5. MOKĖJIMO SĄLYGOS
5.1. Užsakovas per ____ darbo dienas nuo darbų atlikimo priėmimo akto pasirašymo dienos pagal šios sutarties priedus Nr. 1 ir Nr. 2 sumoka už Rangovo atliktus darbus 100 proc. šios sutarties 3.3 punkte nurodytų darbų kaina.
6. ŠALIŲ PAREIGOS
6.1. Rangovo įsipareigojimai:
6.1.1. rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir priemonėmis kokybiškai ir per šios sutarties 4.2 punkte nustatytą terminą atlikti darbus pagal šios sutarties 2.1 punktą, savo lėšomis tiekti visus montavimo reikmenis. būtinas darbui atlikti;
6.1.2. rangovas įsipareigoja užtikrinti darbo apsaugos taisyklių ir reikalavimų laikymąsi ir prieš priešgaisrinė sauga, atlikti būtinas apsaugos nuo gaisro ir sprogimo priemones, saugos ir saugumo priemones aplinką darbo laikotarpiu iki buto perdavimo pagal darbų atlikimo aktą;
6.1.3. Rangovas įsipareigoja, atlikęs darbus pagal šią sutartį, perduoti Užsakovui tokios būklės, kuri leistų iš karto įsikurti butą.
6.1.4. rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui apie darbų pagal šią sutartį atlikimą ir apie buto pasirengimą pristatyti Užsakovui;
6.1.5. Rangovas įsipareigoja, atlikęs darbus pagal šią sutartį, perduoti Užsakovui tokios būklės, kad butą būtų galima nedelsiant įsikurti.
6.2. Kliento įsipareigojimai:
6.2.1. užsakovas įsipareigoja sumokėti už atliktus darbus per šioje sutartyje nustatytą terminą;
6.2.2. Užsakovas įsipareigoja pateikti reikiamą įrangą ir/ar medžiagas per dvi dienas nuo Rangovo pranešimo apie pasirengimą montuoti įrangą ir/ar būtinybę panaudoti medžiagas gavimo. Įrangos ir medžiagų perdavimas įforminamas aktu ir pasirašytas abiejų šalių.
7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Jei Rangovas tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų per šioje sutartyje numatytus terminus, Rangovas moka ___% dydžio baudą už kiekvieną uždelstą atlikti dieną, bet ne daugiau kaip ___% nuo darbų kainos pagal sutartį. šis susitarimas.
7.2. Šioje sutartyje nustatytų netesybų sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimų vykdymo.
7.3. Už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako pagal galiojančius teisės aktus.
7.4. Rangovas atsako už užsakovo pateiktų medžiagų ir įrangos, skirtų darbams pagal šią sutartį, neišsaugojimą.
7.5. Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą ir, kol bus gautas jo nurodymas, sustabdyti darbus, jeigu Užsakovo pateiktos medžiagos yra netinkamos arba nustatomi įrangos defektai. Jei Rangovas neinformuoja apie nustatytus įrangos defektus ar medžiagų netinkamumą, atsakomybė už įrangos defektus ir nekokybiškas medžiagas tenka jam.
7.6. Atliktų darbų kokybę užsakovas patikrina jį pristačius ir priimdamas ir užfiksuoja dvišaliame dokumente, kurį pasirašo Užsakovo ir Rangovo atstovai.
7.7. Rangovas atsako už atliktų darbų kokybę pagal Rusijos teisės aktai.
7.8. Užsakovo darbams atlikti įsigytų medžiagų ir/ar įrangos atsitiktinio praradimo ar sugadinimo riziką pagal šią sutartį prisiima Rangovas.
7.9. Atsitiktinės mirties ar netyčinio sugadinimo darbų, atliktų iki jo priėmimo užsakovui, rezultato riziką prisiima Rangovas.
8. UŽSAKOVO TEISĖS RANKOVO DARBŲ ATLIKIMO METU
8.1. Užsakovas turi teisę bet kada tikrinti Rangovo atliekamų darbų eigą ir kokybę, nesikišdamas į jo veiklą.
8.2. Jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti šios sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad jų atlikti laiku tampa aiškiai neįmanoma, užsakovas turi teisę atsisakyti vykdyti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.
8.3. Jeigu darbų atlikimo metu paaiškėja, kad jie nebus atlikti tinkamai, užsakovas turi teisę skirti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti ir, Rangovui per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdžius, atsisakyti šią sutartį arba rangovo lėšomis darbų taisymą patikėti kitam asmeniui, taip pat reikalauti atlyginti nuostolius.
8.4. Remiantis Rusijos Federacijos civilinio kodekso 717 straipsniu, užsakovas turi teisę bet kuriuo metu iki darbo rezultato perdavimo jam atsisakyti vykdyti šią sutartį, sumokėdamas Rangovui dalį nustatytos kainos. proporcingai atliktų darbų daliai iki pranešimo apie Užsakovo atsisakymą vykdyti sutartį gavimo. Užsakovas taip pat įsipareigoja atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius nutraukus šią sutartį, neviršijant viso darbo kainos ir už atliktus darbus sumokėtos kainos dalies skirtumo.
9. DARBO KOKYBĖ
9.1. Rangovo atliekamų darbų kokybė turi atitikti šios sutarties sąlygas. Pretenzijas dėl atliktų darbų kokybės Užsakovas gali pateikti per _____ mėnesius nuo priėmimo akto pasirašymo dienos.
9.2. Pretenzijas, susijusias su darbo rezultato trūkumais, užsakovas turi teisę pareikšti per _______ mėnesius nuo priėmimo akto pasirašymo dienos.
9.3. Pretenzijas dėl sumontuotos įrangos montavimo kokybės Rangovui galima pareikšti per _______ mėnesius nuo jų įrengimo dienos.
10. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS
10.1. Rangovas atleidžiamas nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai buvo nenugalimos jėgos aplinkybių, atsiradusių po sutarties sudarymo, pasekmė. Skubus atvėjis tokios kaip: gaisras, sprogimas, potvynis, žemės drebėjimas, streikas, vyriausybės draudimai ir kitos nenugalimos jėgos aplinkybės, kurių Rangovas negalėjo nei numatyti, užkirsti kelią ir į kurias atsižvelgti sudarydamas sutartį.
Atleidimas nuo atsakomybės galioja tik tol, kol egzistuoja šios nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų pasekmės.
Atsiradus ir pasibaigus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai pranešti rašymas Klientas.
Pranešime turi būti nurodyta informacija apie aplinkybių pobūdį ir jų įtaką Rangovo galimybei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį, taip pat numatomą jos įvykdymo laikotarpį.
Force majeure aplinkybių buvimą, jų poveikį ir trukmę turi patvirtinti kompetentinga institucija ar organizacija.
Aukščiau nurodytais atvejais terminas, per kurį Rangovas turi įvykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį, nukeliamas proporcingai laikui, per kurį tokios aplinkybės ir jų pasekmės galioja.
Jeigu tokios aplinkybės tęsiasi ilgiau nei ___ mėnesius, kiekviena iš Šalių turi teisę atsisakyti sutarties.
11. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
11.1. Užsakovas turi teisę pagal šią sutartį keisti darbų apimtį.
11.2. Visuose santykiuose su trečiosiomis šalimis, susijusiais su šios sutarties sąlygų vykdymu, Šalys veikia jų vardu savo vardą. Kiekviena Šalis neatsako už kitos Šalies įsipareigojimus trečiųjų asmenų atžvilgiu.
12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
12.1. Visi ginčai ir (arba) nesutarimai, kurie gali kilti iš šios sutarties ar susiję su ja, esant galimybei, bus sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nesusitarus, ginčas nagrinėjamas teisme pagal atsakovo buvimo vietą.
13. SUTARTIES TRUKMĖ.
13.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja tol, kol Šalys įvykdys savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.
13.2. Visas ankstesnis susirašinėjimas ir derybos po šios sutarties pasirašymo negalioja.
14. PRANEŠIMAI
14.1. Bet kokie pranešimai, pritarimai, prašymai ir kita korespondencija, reikalinga Šalių įsipareigojimams pagal šią sutartį įvykdyti, siunčiami el. rašyme ir pristatomas per kurjerį arba registruotu paštu su prašymu grąžinimo kvitu siunčiančiosios Šalies sąskaita.
15. KITOS SĄLYGOS
15.1. Visi šios sutarties pakeitimai ar papildymai galioja, jeigu jie yra pasirašyti įgalioti asmenys abi pusės.
15.2. Ši sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko numatytu pagrindu Civilinis kodeksas Rusijos Federacija.
15.3. Visais kitais atžvilgiais, kurie nenumatyti šioje sutartyje, taikomi galiojantys Rusijos Federacijos teisės aktai.
15.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) originaliais egzemplioriais rusų kalba, po vieną kiekvienai šaliai ir abiejose kopijose juridinę galią.
15.5. Neatsiejama šios sutarties dalis yra:
- Priedas Nr. 1 ___ lapuose;
- 2 priedas ___ lapuose;
- Priedas Nr. 3 ___ lapuose;
- Priedas Nr. 4 ___ lapuose.
16. TEISINIAI ADRESAI IR BANKO INFORMACIJA
Rangovas
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
M.P.
Klientas
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
M.P.
Maskva ""_______________20
Toliau – „Užsakovas“, viena vertus, ir ______________________________________________________________________________, toliau – Rangovas, sudarė šią sutartį taip:
1. Sutarties dalykas
1.1 Rangovas įsipareigoja šios sutarties priede Nr.1 nurodytus darbus, kurie yra neatskiriama jos dalis, atlikti Sutartyje nustatytu terminu objekte adresu; Maskva, g.__________________________________________________________________________________
1.2.Rangovas įsipareigoja visus šios sutarties priede Nr.1 nurodytus darbus atlikti savo resursais, naudodamas užsakovui pritarus įsigytas medžiagas.
1.3.Rangovas turi teisę į darbų atlikimą subrangovais pasitelkti trečiųjų šalių organizacijas ir asmenis savo įsipareigojimų ribose, o rangovas prisiima visą atsakomybę už šių organizacijų veiklą.
1.4.Užsakovas įsipareigoja sukurti Vykdytojui būtinas sąlygas atlikti darbą, priimti jo rezultatą nustatyta tvarka ir sumokėti Sutartyje numatytą kainą.
2. Darbo kaina
2.1.Atliekamų darbų kaina nustatoma pagal sutarties kainą, vadovaujantis šios sutarties priedu Nr.
3. Darbų atlikimo terminai
3.1.Kalendorinius darbų atlikimo terminus šalys nustato pagal šios sutarties priedą Nr.1.
3.2.Šios Sutarties pasirašymo metu darbų atlikimo data yra atskaitos taškas nustatant turtines sankcijas pažeidus darbų atlikimo terminus.
4.Medžiagų tiekimas
4.1. Rangovas įsipareigoja aprūpinti darbą materialiniais ištekliais darbams atlikti Užsakovo lėšomis, pateikdamas sąskaitas ir kasos kvitus už įsigytą medžiagą.
4.2.Už darbų gamyboje naudojamų medžiagų kokybę atsako Rangovas.
5. Rangovo pareigos
5.1. Atlikdamas darbus pagal šią sutartį Rangovas įsipareigoja:
5.1.1.Kokybiškai ir laiku atlikti priede Nr.1 nurodytus darbus.
5.1.2.Atliekant darbus užsakovui nesant, neįsileisti pašalinių asmenų į aikštelę.
5.1.3.Atlikdami darbus užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų saugos taisyklių.
5.1.4.Užtikrinti darbų priėmimo metu nustatytų trūkumų ir defektų pašalinimą laiku.
5.1.5.Visiškai vykdyti visus savo įsipareigojimus, numatytus kituose šios Sutarties punktuose.
6. Užsakovo pareigos
6.1. Įgyvendindamas šią Sutartį Klientas įsipareigoja:
6.1.1. Sutartyje nustatytais terminais pateikti darbų apimtį pagal šios Sutarties priedą Nr.
6.1.2.Užtikrinti objekto statybinį pasirengimą Rangovui atlikti jam pagal Sutartį pavestus darbus ne vėliau kaip darbų pradžios dieną.
6.1.3.Teikti materialinę paramą statybinėms medžiagoms įsigyti pagal priedą Nr.1.
6.1.4.Priimti ir apmokėti Rangovo atliktus darbus šios Sutarties nustatyta tvarka.
6.1.5.Visiškai vykdyti visus savo įsipareigojimus, numatytus kituose šios Sutarties punktuose.
7. Atliktų darbų pristatymas ir priėmimas
7.1.Užsakovas pradeda priimti atliktą darbą (ar darbų etapą), gavęs Rangovo pranešimą, kad jis paruoštas pristatymui.
7.2.Užsakovas savo lėšomis organizuoja ir priima darbų, dalyvaujant Rangovui, rezultatus.
7.3.Atliktų darbų (arba darbų etapo) pristatymas Rangovo ir priėmimas Užsakovo įforminamas pasirašant šios Sutarties priede.
8.Atliktų darbų kokybės garantijos
8.1.Garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių. Rangovas atsako už nustatytus trūkumus garantinis laikotarpis, išskyrus defektus, atsiradusius dėl normalaus objekto susidėvėjimo, susitraukimo, paties Kliento ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų atlikto netinkamo remonto; įsipareigoja savo lėšomis juos pašalinti per 28 dienas, garantinis terminas šiuo atveju pratęsiamas defektų pašalinimo laikotarpiui.
8.2. Garantinis laikotarpis skirtas paslėptas darbas(nelygus vandentiekis, elektra, kanalizacija) 24 mėn.
9.Apmokėjimas už darbą ir tarpusavio atsiskaitymai
9.1.Apmokėjimą už atliktus darbus užsakovas atlieka šios Sutarties 7.3 punkto pagrindu.
9.2.Už kiekvieną darbų etapą atsiskaitoma pasirašius šios Sutarties priede esančius punktus.
10.Sutarties sąlygų keitimas
10.1.Jei užsakovas laiku nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir dėl to vėluojama atlikti darbus, Rangovas turi teisę pratęsti darbų atlikimą atitinkamam laikotarpiui.
10.2.Defektus, atsiradusius ne dėl Rangovo kaltės, jis pašalina už atlygį per terminus, dėl kurių šalys susitarė papildomoje sutartyje. Rangovas turi teisę atsisakyti atlikti tokius darbus, jeigu trūkumų šalinimas nėra tiesiogiai susijęs su šios sutarties dalyku arba jo negali atlikti Rangovas dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.
10.3.Jei vykdant Sutartį aptinkami paslėpti trūkumai ar darbai, į kuriuos nebuvo atsižvelgta Sutartyje dėl objektyvių priežasčių, nesant Rangovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti sudaryti papildomą susitarimą dėl šių darbų arba juos nutraukti. santykių su visišku patirtų išlaidų atlyginimu. Sudarant sutartį dėl papildomų darbų, susitarus su Rangovu, darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2012 m. papildomų darbų.
11.Turtinė atsakomybė
11.1.Vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,1% mokėtinų darbų kainos dydžio netesybas už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10% visų darbų kainos.
11.2. Uždelsus atlikti darbus dėl Rangovo kaltės, Rangovas įsipareigoja mokėti 0,1 % mokėtinų darbų kainos netesybas už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % visos darbų kainos.
11.3.Rangovas atsako už žalą tretiesiems asmenims, jeigu ji atsirado dėl jo kaltės atliekant darbus pagal šią Sutartį, taip pat objekto garantinio eksploatavimo laikotarpiu dėl defektų, atsiradusių dėl atliktų darbų rezultato. jam.
11.4 Rangovas neatsako už Užsakovo turtą, esantį 1.1 punkte nurodytu adresu.
11.5. Vėluojant technologinis procesas darbų atlikimas dėl Užsakovo kaltės (įskaitant 6.1.3 punkto įgyvendinimo vėlavimus) Užsakovas įsipareigoja mokėti 1000 rublių baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
12. Šalių ginčų sprendimas
12.1. Ginčus, kylančius vykdant šią Sutartį, šalys sprendžia derybų keliu, o iš jų sudaryti susitarimai privalomas yra nustatomi papildomu šalių susitarimu arba protokolu, kuris nuo jų pasirašymo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.
12.2.Jei, vienos iš šalių nuomone, tarp šalių kilusio ginčo išspręsti neįmanoma, tai jis sprendžiamas teisme nustatyta tvarka.
13. Sutartinių santykių nutraukimas
13.1.Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti už atliktus darbus daugiau nei 5 dienas. Tokiu atveju Užsakovas įsipareigoja visiškai atsiskaityti už atliktus darbus su netesybų mokėjimu ne vėliau kaip per 5 dienas po šios Sutarties nutraukimo.
13.2.Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nesilaiko šios Sutarties sąlygų.
13.3.Užsakovo iniciatyva nutraukus sutartį, Vykdytojas įsipareigoja perduoti Užsakovui nebaigtų darbų rezultatus, o Užsakovas įsipareigoja atlyginti Vykdytojui turėtas išlaidas.
14.Ypatingos sąlygos
14.1.Bet koks šalių susitarimas dėl naujų aplinkybių, nenumatytų šioje sutartyje, laikomas galiojančiu, jeigu jį šalys patvirtina raštu papildomo susitarimo forma.
14.2 Šalys įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ir/ar jokiu kitu būdu neperduoti trečiosioms organizacijoms ir asmenims informacijos, esančios įforminusiuose dokumentuose. bendra veiklašalys pagal šią Sutartį, išskyrus rašytinį abiejų šalių sutikimą.
14.3.Šalys, vykdydamos šią sutartį, vadovaujasi Rusijos Federacijos ir Maskvos miesto įstatymais ir norminiais aktais.
14.4.Visi Sutartyje nurodyti priedai yra neatskiriama jos dalis.
15. Šalių duomenys
KLIENTŲ VADOVAS______________________________
Remonto ir apdailos darbų sutarties priedas Nr. 1 " " _______ 20
Užbaigimo laikotarpis nuo " " ____________ 20 iki " " _____________ 20.
|
Kūrinių pavadinimas
|
Vienetas |
Apimtis |
Kaina
|
Suma |
|
Lubos |
||||
|
Sienos |
||||
|
Grindys |
||||
|
Elektros instaliacijos darbai |
||||
|
Vonios kambarys ir tualetas |
||||
|
Kiti darbai |
||||
|
|
|
|
|
1. SUTARTIES SUBJEKTAS
1.1. Pagal šią sutartį Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti darbus pagal Užsakovo nurodymus. einamieji remontai patalpos, su bendru plotu kv. m., esančio adresu: (toliau – Objektas), o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti Sutartyje numatytą kainą.
1.2. Pagal šią Sutartį atliekamų darbų sąrašą ir kainą nustato Remonto ir apdailos darbų sąmata (Priedas Nr. 1), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
1.4. Rangovas Užsakovo nurodymu nuperka remonto darbams atlikti reikalingas statybines ir apdailos medžiagas. Apmokėjimo tvarką Šalys atspindi Statybinių ir apdailos medžiagų pirkimo finansavimo grafike (Priedas Nr. 3), kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Rangovas, patvirtinantis išlaidas Pinigai statybinėms ir apdailos medžiagoms įsigyti, pateikia Užsakovui reikiamą ataskaitinę dokumentaciją (čekius, kvitus, važtaraščius ir kt.).
2. RANGOVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Rangovas įsipareigoja pradėti darbus šios sutarties 4.1 punkte nustatytais terminais.
2.2. Rangovas įsipareigoja remonto darbus atlikti laiku ir kokybiškai, naudodamas užsakovo turimus įrankius, mechanizmus ir medžiagas, visiškai laikydamasis techninės dokumentacijos ir remonto bei apdailos darbų sąmatos (priedas Nr. 1).
2.3. Rangovas atsako už darbų aprūpinimą medžiagomis ir įranga, taip pat už Užsakovo pateiktų medžiagų ar kito Užsakovo turto saugą.
2.4. Rangovas įsipareigoja iš anksto susitarti su Užsakovu dėl medžiagų ir įrangos, kurias Rangovas ketina naudoti atlikdamas darbus pagal šią Sutartį.
2.5. Rangovas atsako už objekto sistemų ir konstrukcijų, kurios nėra išmontuojamos ir remontuojamos, saugą.
2.6. Rangovas kartu su darbų rezultatu privalo perduoti informaciją apie objekto eksploatavimą ar kitokį jo naudojimą.
2.7. Rangovas turi teisę atlikti ir pristatyti darbus anksčiau nei numatyta.
3. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Užsakovas įsipareigoja priimti ir sumokėti už atliktus darbus šios Sutarties nustatytomis sąlygomis.
3.2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, jų atlikimo terminų laikymąsi, Rangovo pateiktų medžiagų kokybę.
3.3. Užsakovas suteikia patalpas statybinėms medžiagoms, įrankiams ir įrangai, kurią Rangovas naudojo atliekant darbus ir meškas laikyti. finansinė atsakomybė dėl jo saugumo.
3.4. Užsakovas pasilieka teisę duoti nurodymus darbų eigoje ir daryti tokius pakeitimus, kurie, jo nuomone, reikalingi sėkmingam ir ekonomiškam darbų atlikimui.
3.5. Visos Užsakovo pastabos ir užsakymai, susiję su darbų kainos ir laiko pasikeitimais, įforminami šios Sutarties Papildoma sutartimi.
4. DARBO ATBAIGIMO DATOS
4.1. Rangovas darbus pradeda per darbo dienas nuo avansinių lėšų gavimo iš Užsakovo dienos.
4.2. Darbų atlikimo terminas pagal šią Sutartį yra darbo dienos nuo šios sutarties 4.1 punkte numatytų darbų pradžios (pradinis darbų atlikimo terminas – „“ 2020 m., galutinis – „“ 2020 m.).
5. SUTARTIES KAINA
5.1. Už Rangovo atliktus darbus pagal šią Sutartį, užsakovas sumoka pagal Remonto ir apdailos darbų sąmatą (Priedas Nr. 1) rublių pinigų sumą.
6. MOKĖJIMO TERMINAS IR TVARKA
6.1. Avansinius mokėjimus 50% nuo visos šios sutarties 5.1 punkte nurodytos sumos Klientas atlieka per banko dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos.
6.2. Už kiekvieną atliktą darbų etapą Užsakovas sumoka Rangovui pinigų sumą, kurią šalys nustato Darbų grafike (Priedas Nr. 2) ir Remonto bei apdailos darbų sąmatoje (Priedas Nr. 1). Pinigų suma už kiekvieną etapą sumoka Užsakovas per dienas po šio etapo Darbų priėmimo akto (toliau – Laikinieji darbų priėmimo aktai) pasirašymo. Tarpiniai darbų priėmimo aktai yra neatskiriama šios Sutarties dalis (Priedas Nr. 4).
6.3. Galutinį mokėjimą procentais nuo visos šios sutarties 5.1 punkte nurodytos sumos rubliais Klientas atlieka atlikęs darbus per banko dienas nuo Darbų atlikimo akto (priedas Nr. 5) pasirašymo dienos. , kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
7. DARBO PRIĖMIMO TVARKA
7.1. Galutinis darbų rezultatų pristatymas ir jų priėmimas įforminamas Darbų atlikimo pažyma (priedas Nr. 5), kurią per darbo dienas po darbų atlikimo pasirašo abi šalys.
7.2. Klientas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatus ir atsisakyti pasirašyti darbų atlikimo aktą, jei nustatomi trūkumai, neleidžiantys normaliai naudoti remonto objektą ir kurių vėliau negalima pašalinti turimomis priemonėmis.
7.3. Jeigu Užsakovas atsisako pasirašyti Darbų atlikimo aktą ir yra pastabų dėl atliktų darbų kokybės, pažymoje apie tai padaroma pastaba ir Rangovui skiriamas protingas terminas trūkumams pašalinti.
7.4. Netyčinio darbų rezultatų praradimo ar sugadinimo rizika pereina Užsakovui nuo atliktų darbų akto pasirašymo momento.
7.5. Užsakovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Darbų atlikimo aktą, Rangovas Darbų atlikimo aktą pasirašo m. vienašališkai ir šiuo atveju darbas laikomas baigtu ir pretenzijos dėl atliktų darbų kokybės nepriimamos.
8. ATLIKTO DARBO KOKYBĖ
8.1. Rangovas garantuoja, kad remonto įmonė pasieks nurodytą techninę dokumentaciją rodiklius, jo atitiktį šalims privalomiems reikalavimams statybos reglamentus ir taisykles bei galimybę eksploatuoti objektą vienerius metus.
8.2. Vykdytojas atsako už visus defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl netinkamo Užsakovo eksploatavimo, paties Užsakovo ar jo susijusių trečiųjų asmenų atlikto netinkamo objekto remonto.
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1. Tais atvejais, kai rangovas darbus atliko nukrypdamas nuo šios Sutarties sąlygų, dėl kurių pablogėjo darbų rezultatas, arba su kitais trūkumais, dėl kurių jis netinkamas įprastam naudojimui, užsakovas turi teisę reikalauti, kad trūkumai būtų pašalinti. pašalinti per kalendorines dienas nemokamai.
9.2. Jei Rangovas pažeidžia sutarties sąlygas dėl priežasčių, nenurodytų šioje Sutartyje, užsakovas turi teisę iš mokėtinos sumos išskaičiuoti % dydžio netesybas už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties sumos, bet ne daugiau. nei %.
9.3. Užsakovui laiku nesumokėjus darbų sąnaudų pagal šią Sutartį, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti % dydžio netesybas už kiekvieną uždelstą sumokėti Sutarties sumą dieną, bet ne daugiau kaip %.
9.4. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo atsakomybės pagal šią Sutartį.
10. FORCE MAJEURE
10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms.
10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos kaip išoriniai ir ypatingi įvykiai, neegzistavę Sutarties pasirašymo metu ir atsiradę prieš šalių valią, kurių atsiradimui ir veikimui šalys negalėjo užkirsti kelio pasinaudoti tokiomis priemonėmis ir priemonėmis, kurios konkrečioje situacijoje yra teisinga reikalauti ir tikėtis iš force majeure aplinkybių.
10.3. Pripažįstama nenugalimos jėgos aplinkybės stichinės nelaimės ir šie įvykiai: karas ir karo veiksmai, epidemijos, gaisras, valdžios paskelbimas valstybės valdžia ar veiksmo, dėl kurio prievolės įvykdymas tampa neįmanomas arba ekonomiškai netikslingas, valdymas, taip pat kiti įvykiai ir aplinkybės, kuriuos kompetentingos institucijos pripažįsta ir paskelbia nenugalimos jėgos atvejais.
10.4. Šalis, kuriai įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymas tapo neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo, privalo per vieną dieną raštu (registruotu paštu, telegrama) apie tai pranešti kitai šaliai, nurodydama ir patvirtindama konkrečias priežastis, kodėl įsipareigojimų įvykdymas atrodo neįmanomas.
10.5. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, numatytoms šioje Sutartyje, vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, atitinkančiam šių aplinkybių trukmę ir protingas laikas pašalinti šias pasekmes.
10.6. Jeigu šioje Sutartyje numatytos force majeure aplinkybės trunka ilgiau nei mėnesius, šalys turi susitarti dėl šios Sutarties likimo. Šalims nesusitarus, šalis, kuriai nenugalimos jėgos aplinkybės neturi įtakos, turi teisę nutraukti Sutartį nesikreipdama į arbitražo teismas, remiantis rašytiniu pranešimu apie tai (registruotu paštu, telegrama) kitai šaliai.
11. KITOS SĄLYGOS
11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo momento ir galioja tol, kol Šalys galutinai įvykdys savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
11.2. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
11.3. Visus ginčus, kurie gali kilti dėl šios Sutarties ar su ja susiję, Šalys preliminariai sprendžia derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčas bus nagrinėjamas miesto teismuose.
11.4. Užsakovui nesilaikant mokėjimo grafiko, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį arba pratęsti galutinį darbų atlikimo terminą.
12. GARANTIJA ATBAIGTAMS DARBUI
12.1. Rangovas garantuoja tinkamą darbų pagal šią Sutartį atlikimą pagal galiojančias taisykles, šios Sutarties taisyklės ir sąlygos. Garantinis laikotarpis yra mėnesiai nuo tos dienos, kai abi šalys pasirašo užbaigimo aktą.
12.2. Jeigu trūkumai nustatomi nepasibaigus garantiniam terminui, Užsakovas apie tai informuoja Vykdytoją ir patvirtina terminą trūkumams pašalinti.
12.3. Tai, kad trūkumai buvo pašalinti, patvirtina specialaus Kliento atstovo priėmimo metu.
13. ŠALIŲ TEISINIAI ADRESAI IR BANKINĖ INFORMACIJA
Klientas
Rangovas Teisinė adresas: Pašto adresas: INN: KPP: Bankas: Pinigai/sąskaita: Korespondentas/sąskaita: BIC:
Pristatė jums standartinė sutartis buto remontui asmenys mėginys.
Šis pavyzdys aktualus 2018 m. Atsisiųskite pavyzdį.
Su Užsakovu priimant patalpų remonto užsakymą sudaroma sutartis, kurioje nustatomos šalių pareigos ir garantijos. Tuo pačiu esame pasirengę pasiūlyti patogią atsiskaitymo už savo paslaugas formą. Mokėjimas atliekamas iš dalies pasibaigus darbo etapui. Sudarydami remonto sutartį su mumis gausite:
Aukštos kokybės
Užbaigimas laiku
Priimtinos kainos
Garantija atliktiems darbams
Mūsų specialistai bet kokio sudėtingumo remonto darbus atliks kuo greičiau ir efektyviau, atsižvelgdami į Jūsų finansines galimybes ir norus. Rinkdamiesi mus pasitikite mūsų profesine patirtimi ir ilgamete praktika.
Kontrakto Nr. __/ __
remonto ir apdailos darbams .
Toliau – „Klientas“, su vienušalys, ir ________________________________, veikiantis pagal _________________________________________________ pažymą, toliau – Kita vertus, „Rangovas“, toliau kartu „Šalys“, sudarė šią Sutartį taip:
1. Sutarties dalykas.
1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, taip pat subrangovų pagalba atlikti remonto ir apdailos darbų kompleksą bei įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti remonto ir apdailos darbus pagal pridedamą priedą. Sąmata (priedas Nr. 1), esančiame objekte: _______________________________________________________________, esančio adresu _____________________________________________________________________________________
1.2.Užsakovas įsipareigoja darbus aprūpinti su Rangovu sutartomis eksploatacinėmis ir apdailos medžiagomis, pagal statybinių medžiagų sąrašą. (Priedas Nr. 2).
1.3.Rangovas įsipareigoja atlikti darbus su užsakovu paskirtomis ir sutartomis eksploatacinėmis ir apdailos medžiagomis, pagal statybinių medžiagų sąrašą. (Priedas Nr. 2).
1.4.Užsakovas įsipareigoja laikytis su Rangovu sutartos darbų finansavimo ir medžiagų pirkimo tvarkos. (Priedas Nr. 3).
1.5 Rangovas įsipareigoja laikytis etapų darbų grafiko. (Priedas Nr. 3).
1.6 Priedas Nr.1, Nr.2, Nr.3 yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
1.7. Užsakovas įsipareigoja, tinkamai atlikus darbus, sumokėti Rangovui už darbus pagal Sąmatą.
1.8. Užsakovui pageidaujant, Vykdytojas gali priimti atlikti papildomų darbų apimčių ir rūšių. pratęsiamas darbų atlikimo terminas, tikslinama darbų kaina, keičiami atitinkami papildomas susitarimas prie Susitarimo.
2. Darbo kaina
2.1. Pagal šią sutartį atliktų darbų kaina yra _____________ rubliai,
Eksploatacinių medžiagų ir apdailos medžiagų kaina remontui siekia ___________ rub.,
Bendra remonto ir apdailos darbų kaina yra ___________ rublių. Į darbų kainą neįskaičiuotas PVM, nes Rangovas taiko supaprastintą mokesčių sistemą.
2.2. Matininko darbas atliekamas nemokamai, preliminarios sąmatos surašymas tvirtinimui (Priedas Nr. 1) nemokamas.
2.3. Darbų atlikimui Sąmatoje (priedas Nr. 1) buvo suteikta nuolaida __% nuo kainyno kainos.
3. Mokėjimo tvarka
3.1. Prieš pradedant darbus (pagal priedą Nr. 3), Užsakovas apmoka eksploatacinių medžiagų ir neapdorotų apdailos medžiagų išlaidas 1-ajam darbų etapui, jeigu Rangovas, iš anksto susitaręs su Užsakovu, įsipareigoja aprūpinti darbus būtinomis medžiagomis. medžiagų.
3.2. Pristatymo dieną Užsakovas atsiskaito už visas Rangovo pateiktas ir apmokėtas medžiagas.
3.3. Darbų priėmimas iš Užsakovo vykdomas per 2 dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo (įskaitant paštu Klientas, nurodytas šioje sutartyje) apie pasirengimą pristatyti (pagal priedą Nr. 3) kitas etapas darbai
3.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbą, jeigu nustatomi dideli trūkumai, kuriuos Rangovas privalo nedelsiant ištaisyti.
3.5. Kiekvieno etapo darbai laikomi baigtais Šalims pasirašius tarpinius Priėmimo aktus už atliktus atitinkamo etapo darbus, kurie yra apmokėjimo pagrindas pagal šios sutarties priedą Nr.
3.6. Atlikus kiekvieną darbų etapą, kitą darbų etapą Rangovas atlieka, užsakovui tinkamai apmokėjęs už atliktą darbų etapą ne vėliau kaip per 2 dienas. Galutinis apmokėjimas atliekamas ne vėliau kaip per _____ dienas po to, kai Rangovas galutinai pristato Užsakovui darbus, jei darbai atlikti tinkamai.
3.7. Visi Papildomos paslaugos, pakrovimo ir iškrovimo darbai: už kėlimo medžiagas, statybinių atliekų išvežimą ir išvežimą užsakovas apmoka atskirai pagal Rangovo darbų kainos kainoraštį jų faktinio atlikimo dieną.
4. Darbų atlikimo terminai
4.1. Darbų pradžios data – ____________________________201___.
4.2. Darbų pabaigos data yra ____________________________ 201___.
4.3. Rangovas turi teisę atlikti darbus ir perduoti Užsakovui anksčiau numatyto termino.
5. Šalių pareigos ir teisės
5.1. Rangovas įsipareigoja:
5.1.1. Sąmatoje nurodytus darbus atlikti iki „__“ _______________________ 20 ____.
Dėl technologinio būtinumo (paviršiai lėtai džiūsta ir pan.) terminai gali būti koreguojami abipusiu žodiniu ar rašytiniu Šalių susitarimu.
5.1.2. Vykdykite remonto metu gautus Kliento nurodymus, nebent tokie nurodymai prieštarautų šios Sutarties sąlygoms.
5.1.3. Darbo metu užsakovui atsiradus žalai atlyginti žalą kaip nukentėjusi šalis.
5.1.4. Iš anksto susitarus su Užsakovu laiku aprūpinti darbą reikalingomis eksploatacinėmis ir apdailos medžiagomis.
5.2. Klientas privalo:
5.2.1. Apmokėti už Rangovo darbus, jei tinkamas vykdymas darbai
5.2.2. Apmokėti medžiagų, jų pristatymo ir pakėlimo į darbų vietą išlaidas, jeigu rangovas, iš anksto susitaręs su užsakovu, įsipareigoja darbus aprūpinti reikalingomis medžiagomis.
5.2.3. Prieš pradėdami darbą, atlaisvinkite patalpą, kurioje bus atliekami darbai.
5.2.4. Patalpas, kuriose bus atliekami darbai, aprūpinti vandens ir elektros tiekimu.
5.2.5. Laiku aprūpinti darbą su visomis būtinomis eksploatacinėmis medžiagomis ir apdailos medžiagomis.
5.2.6. Rangovui pageidaujant, sudaryti būtinas darbams atlikti sąlygas, būtent:
5.2.6.1. Suteikti galimybę išjungti šildymo ir vandens tiekimo sistemų stovus, jei atliekami santechnikos darbai.
5.2.6.2. Užtikrinti lifto veikimą pakrovimo ir iškrovimo operacijoms.
5.2.6.3 Užtikrinti prieigą prie patalpos visiems komandos nariams.
5.2.6.4. Suteikti galimybę išjungti maitinimą.
5.2.6.5. Užtikrinti savalaikį vykdomų darbų ir būtino pertvarkymo derinimą su kontroliuojančiomis ir eksploatuojančiomis organizacijomis.
5.3. Rangovas turi teisę:
5.3.1. Atsisakyti papildomų darbų, jeigu jie nepriklauso jo veiklos sričiai arba negali būti atlikti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių bei užsakovui pažeidus sutartį.
5.3.2. Vykdydamas darbus objekte Rangovas turi teisę pasitelkti trečiąją šalį – Subrangovą – be Užsakovo sutikimo. Rangovas atsako užsakovui už Subrangovo: sutarties prieduose numatytų darbų objekte taisyklių laikymąsi, atliktų darbų kokybę, garantinius įsipareigojimus.
5.4. Klientas turi teisę:
5.4.1. Rangovui šiurkščiai pažeidus sutartį, atsisakyti vykdyti šią Sutartį.
Tokiu atveju užsakovas privalo sumokėti Rangovui dalį nustatytos kainos, pagal Sąmatą, už faktiškai Rangovo atliktų darbų apimtis, patiektas ir apmokėtas medžiagas.
5.4.2. Sutarus su Rangovu, turi teisę keisti darbų sąrašą. Tokiu atveju Rangovo paslaugos apmokamos pagal faktiškai atliktus darbus. Taip pat turi būti tikslinami ir suderinti darbų atlikimo terminai.
5.4.3. Prižiūrėti atliktų darbų kokybę, terminų laikymąsi, Rangovo užsakovui pateiktų medžiagų kokybę, kol užsakovas neturi
teisę įsikišti ekonominė veikla Rangovas.
6. Garantijos
6.1. Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį, išskyrus defektus, atsiradusius dėl įprasto objekto susidėvėjimo, susitraukimo, paties Užsakovo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų netinkamai atlikto remonto ir kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. kontrolė. Garantija netaikyti medžiagoms be sertifikato, kurią Klientas įsigijo savarankiškai arba padedamas trečiųjų šalių.
7. Šalių atsakomybė
7.1. Už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako pagal galiojančius Rusijos Federacijos teisės aktus.
7.2. Už Rangovo darbų per nurodytą terminą neatlikimą, įvykusį dėl jo kaltės, Rangovas moka Užsakovui 0,1% dydžio netesybas už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų kiekio.
7.3. Užsakovui pavėluotai atsiskaityti už darbų etapus Sutartyje nustatytais terminais, užsakovas moka Vykdytojui 0,1% dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną nesumokėtos sumos pagal Sutartį.
7.4. Eksploatacinės medžiagos ir apdailos medžiagos neturėtų pabloginti atlikto darbo kokybės. Šalis, kurios pareigos apima darbo aprūpinimą medžiagomis pagal priedus Nr. 2 ir Nr. 3, atsako už pastebėtą negalėjimą panaudoti jos pateiktas medžiagas.
8. Force majeure.
8.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jeigu šis nevykdymas atsirado dėl aplinkybių, sukeltų nenugalimos jėgos, atsiradusių po sutarties sudarymo dėl ypatingų įvykių, kuriuos atitinkama sutarties šalis protingomis priemonėmis negalėjo numatyti ar užkirsti kelio.priemonėmis. Tokie kritiniai įvykiai yra: potvynis, gaisras, žemės drebėjimas, sprogimas, audra, dirvožemio nusėdimas, epidemija ir kiti gamtos reiškiniai, karas, karinės operacijos ar kiti nenuspėjamo pobūdžio įvykiai, kurių negalima išvengti šalių turimomis priemonėmis. .
9. Baigiamoji nuostata.
9.1. Ši sutartis sudaroma dviem vienodais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių vienas pasilieka Rangovo, kitas – pas Užsakovą.
10. Šalių rekvizitai ir parašai.
|
"Klientas" IR . _______________________________________ APIE . _______________________________________ Tel .______________________________________ paštas:__________________________________________________ Pasas: pilkas _____ Nr.______________________________ Išdavė:__________________________________________________ _____________________________________________________ 201__ kodas __________________ Registruotas: _________________________ Šv.___________________________________________________ D.___________ kv.____________ Pilietybė: Rusijos Federacija Gyvenamoji vieta: ______________________________________ Šv. _______________________, namas _____, butas. _____ Kliento parašas _________________(____________________) |
"Rangovas" F._______________________________________________ IR._________________________________________ APIE._________________________________________ Tel. ______________________________________ El. paštas : __________________________________________ Sertifikatas:_________________________ Pasas: _______________________________ ______________________________________ Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris: ________________________________________ Gavėjo paskyra: R/C: ________________________________________ C/S: ________________________________________ Rangovo parašas ______________________ (______________) |
Sutarties priedai:
1 programa:
- Atliktų darbų apimties sąmata.
Priedas Nr.2.
- Užsakovo perkamų medžiagų sąrašas, suderintas su Rangovu.
- Medžiagų, kurias Rangovas pirko užsakovo vardu, sąrašas.
Priedas Nr.3.
- Užsakovo darbų atlikimo ir medžiagų pirkimo finansavimo tvarka.
- Rangovo darbų paskirstymo etapais grafikas ir tvarka.
UAB "Beta"
DARBO SUTARTIS
03.10.2016
№ 115/2016Maskva
Ribotos atsakomybės bendrovė "Beta", toliau – Darbdavys, atstovaujamasGeneralinis direktorius Petrovas Aleksandras Ivanovičius, vaidyba jo pagrįstas užsakomųjų, viena vertus, irMikhalkovas Sergejus Sergejevičius, skambiname thtoliau – Darbuotojas, kita vertus, toliau kartu – Šalys, šią darbo sutartį (toliau – Sutartis) sudarė taip:
1. SUTARTIES SUBJEKTAS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Darbdavys paveda, o Darbuotojas įsipareigoja atlikti darbo pareigas Autorius
statybos ir montavimo darbų meistro pareigybėsstatybos skyriuje.1.2. Ši Sutartis reglamentuoja darbo ir su juo tiesiogiai susijusius santykius tarp Darbuotojo ir Darbdavio.
1.3. Darbas pagal šią Sutartį yra pagrindinis Darbuotojui.
1.4. Darbuotojo darbo vieta yraUAB "Beta".
!} 1.5. Siekiant patikrinti užimamų pareigų tinkamumą, Darbuotojui taikomas trijų mėnesių išbandymas.
1.6. Į bandomąjį laikotarpį neįskaitomas Darbuotojo laikino nedarbingumo laikotarpis ir kiti laikotarpiai, kai jis faktiškai nebuvo darbe.
1.7. Bandomuoju laikotarpiu ši Sutartis gali būti nutraukta bet kurios Šalies iniciatyva, įspėjus kitą Šalį prieš tris dienas iki jos nutraukimo.
1.8. Darbo sąlygos Darbuotojo darbo vietoje –priimtina (2 klasė).
2. SUTARTIES TRUKMĖ
2.1. Darbuotojas įsipareigoja pradėti eiti savo darbo pareigas nuo
3 октября 2016 г.!}2.2. Ši sutartis sudarytaneapibrėžtas terminas.
3. DARBUOTOJO APMOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1. Už šioje Sutartyje numatytų darbo pareigų vykdymą Darbuotojui mokamas darbo užmokestis, į kurį įeina:
Oficialus atlyginimas">3.1.1. Oficialus atlyginimas40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) rublių per mėnesį.
Kompensacijos išmokos(papildomi įmokos už darbą savaitgaliais ir atostogos, viršvalandinis darbas), kurie yra kaupiami ir apmokami Darbuotojui Darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
3.1.3. Skatinamosios išmokos (ketvirtinės, metinės ir vienkartinės premijos), kurios kaupiamos ir mokamos Darbuotojui Premijų išmokėjimo darbuotojams nuostatų nustatyta tvarka ir sąlygomis."> 3.1.2. Kompensacinės išmokos (papildomos išmokos už darbą savaitgaliais ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą), kurios kaupiamos ir mokamos Darbuotojui Darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
3.1.3. Skatinamosios išmokos (ketvirtinės, metinės ir vienkartinės premijos), kurios kaupiamos ir mokamos Darbuotojui Premijų išmokėjimo darbuotojams nuostatų nustatyta tvarka ir sąlygomis.!}
3.2. Darbo užmokestis Darbuotojui išmokamas šiais terminais: už pirmą mėnesio pusę (avansas) –einamojo mėnesio 20 d, antrą mėnesio pusę –kito mėnesio 5 d.
Avansas mokamas atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, bet ne mažiau1000 (vienas tūkstantis) rublių.
Darbuotojo atlyginimas mokamas išduodant grynuosius pinigus dstv k Darbdavio įvertinimas. Darbuotojui pageidaujant, darbo užmokestį leidžiama išmokėti negrynaisiais pinigais, pervedant jį į Darbuotojo nurodytą banko sąskaitą.
3.3. Rusijos Federacijos teisės aktuose numatytais atvejais iš Darbuotojo atlyginimo gali būti daromos išskaitos.
4. DARBUOTOJO DARBO FUNKCIJA
4.1.
Darbininkas atlieka!} šias darbo pareigas:
– užtikrina statybos ir montavimo darbų plano įgyvendinimą vadovaujamoje aikštelėje;
– stebi, kaip laikomasi darbo technologijos;
– vykdo defektų prevencijos ir darbo kokybės gerinimo priemones, naudoja rezervus darbo našumui didinti;
– atlieka būtinus ženklinimo darbus, geodezinę kontrolę atliekant technologines operacijas ir statybos bei montavimo darbų apimties matavimus;
– organizuoja medžiagų, konstrukcijų, gaminių priėmimą, jų saugojimą, apskaitą ir ataskaitų teikimą;
– užtikrina racionalų statybinės technikos, įrenginių naudojimą ir Transporto priemonė, ekonomiškas medžiagų naudojimas;
– sudaromos sąlygos darbuotojams įsisavinti ir laikytis galiojančių gamybos standartų;
– sutvarko brigadas, dalinius ir individualūs darbuotojai vietoje, nustato jiems gamybos užduotis, vykdo gamybos instrukcijas;
– išduoda darbo užsakymus, priima atliktus darbus, surašo dokumentus darbo valandų, išdirbio, prastovų fiksavimui;
– kontroliuoja komandų ir pavienių darbuotojų aprūpinimą įrankiais, prietaisais, smulkiąja mechanizacija, transportu, specialia apranga, apsaugos priemonėmis;
– užtikrina technologinių įrenginių (pastolių, pastolių, apsaugos priemonių, duobių ir tranšėjų sienelių tvirtinimo, statramsčių ir kitų įrenginių), statybinių mašinų, elektrinių, transporto priemonių ir darbuotojų apsaugos priemonių naudojimą pagal paskirtį;
– kontroliuoja darbo vietų aprūpinimą saugos ženklais, įspėjamaisiais užrašais ir plakatais;
– užtikrina švarą ir tvarką darbo vietose, sanitariniuose mazguose, praėjimuose ir privažiavimo keliuose, tinkamą kranų kilimo ir tūpimo takų priežiūrą ir eksploatavimą;
– stebi, kaip darbuotojai laikosi gamybos ir darbo drausmės, darbo saugos taisyklių;
- kitanumatytos darbo pareigos Darbo aprašymas №
68-DI iš 02.11.2011
.
5. DARBO IR POILSIO LAIKAS
5.1. Darbuotojo darbo ir poilsio laikas atitinka Darbdavio galiojančių Vidaus darbo taisyklių nustatytą režimą.
5.2. Darbuotojas gali būti įpareigotas dirbti savaitgaliais ir nedarbo švenčių dienomis bei dirbti viršvalandžius galiojančių įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. darbo teisės aktai RF.
6. DARBUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Darbuotojas turi teisę:
6.1.1. Suteikti jam šioje Sutartyje numatytą darbą.
6.1.2. Laiku ir pilnai mokamas darbo užmokestis, atitinkantis Jūsų kvalifikaciją, darbo sudėtingumą, atliekamų darbų kiekį ir kokybę.
6.1.3. Poilsis, įskaitant mokamą kasmetinis Išvykimas, savaitės poilsio dienos, nedarbo atostogos.
6.1.4. Privalomasis socialinis draudimas numatytais atvejais federaliniai įstatymai.
6.1.5. Darbuotojas turi kitas teises, numatytas galiojančiuose Rusijos Federacijos įstatymuose ir kituose teisės aktuose teisės aktų, kuriame yra normos darbo teisė, Vietiniai Darbdavio nuostatai.
6.2. Darbuotojas privalo:
6.2.1. Sąžiningai vykdyti savo darbo pareigas, pavestas šia Sutartimi, Pareigybės aprašymu ir kitais Darbdavio vietiniais teisės aktais, su kuriais buvo supažindintas savo parašu.
6.2.2. Sąžiningai ir laiku vykdyti įsakymus, nurodymus ir pavedimusstatybos skyriaus vedėjas, laikytis nustatytų darbo normų, laikytis Darbdavio priimtų vidaus darbo reglamentų, su kuriais buvo supažindintas savo parašu.
6.2.3. Laikytis darbo drausmės.
6.2.4. Rūpestingai elkitės su Darbdavio turtu (įskaitant Darbdavio turimą trečiųjų asmenų turtą, jei už šio turto saugumą atsako Darbdavys) ir kitų darbuotojų.
6.2.5. Teisingai ir pagal paskirtį naudoti jam paskirtą darbui įrangą, įrankius, dokumentus, medžiagas.
6.2.6. Laikytis darbo apsaugos ir darbų saugos reikalavimų, saugos taisyklių, pramoninės sanitarijos, priešgaisrinė sauga, su kuriuo buvo supažindintas su savo parašu.
6.2.7. Nedelsdami praneškite„Beta LLC“ generalinis direktoriusir savo tiesioginiam vadovui (statybos skyriaus vedėjas) apie situacijos, keliančios grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, Darbdavio turto saugumui (įskaitant ir Darbdavio turimą trečiųjų asmenų turtą, jeigu už šio turto saugą atsako Darbdavys), atsiradimą.
6.2.8. Kitų Darbuotojo darbo pareigų sąrašą nustato galiojantys teisės aktai, Pareigybės aprašymas, taip pat vietiniai Darbdavio teisės aktai, su kuriais Darbuotojas buvo supažindintas savo parašu.
7. DARBDAVIO TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Darbdavys turi teisę:
7.1.1. Skatinkite darbuotoją už sąžiningą ir efektyvų darbą.
7.1.2. Reikalauti, kad Darbuotojas vykdytų šioje Sutartyje, Pareigybės aprašyme nustatytas darbo pareigas, prižiūrėtų Darbdavio turtą (įskaitant ir Darbdaviui priklausantį trečiųjų asmenų turtą, jeigu už šio turto saugumą atsako Darbdavys) ir kiti darbuotojai, laikytis galiojančių Darbdavio vietinių norminių aktų, su kuriais Darbuotojas buvo supažindintas pasirašytinai, nuostatų.
7.1.3. Patraukti Darbuotoją prie drausminės ir finansinės atsakomybės galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
7.1.4. Įstatymų nustatyta tvarka priimti vietines taisykles.
7.1.5. Naudotis kitomis teisėmis, kurias numato galiojantys Rusijos Federacijos teisės aktai, kiti norminiai teisės aktai, kuriuose yra darbo teisės normų, ir darbdavio vietiniai nuostatai.
7.2. Darbdavys privalo:
7.2.1. Laikykitės Rusijos Federacijos įstatymų, darbdavio vietinių taisyklių ir šios sutarties sąlygų.
7.2.2. Suteikti Darbuotojui šioje Sutartyje numatytą darbą.
7.2.3. Suteikti Darbuotojui darbo vietą, įrangą, įrankius, dokumentus, rekomendacijas ir informacinės medžiagos ir kitas priemones, reikalingas tinkamam jo darbo pareigoms atlikti.
7.2.4. Užtikrinti Darbuotojo darbo saugą ir darbo sąlygas, atitinkančias valstybės reglamentus reguliavimo reikalavimus darbo apsauga.
7.2.5. Laiku ir visiškai išmokėti Darbuotojui priklausantį darbo užmokestį Vidaus darbo taisyklių ir šios Sutarties nustatytais terminais.
7.2.6. Naujienos Darbuotojui darbo knyga galiojančių Rusijos Federacijos darbo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, kuriuose yra darbo teisės normų, nustatyta tvarka.
7.2.7. Tvarkyti Darbuotojo asmens duomenis ir užtikrinti jų apsaugą pagal Rusijos Federacijos įstatymus ir darbdavio vietinius teisės aktus.
7.2.8. Supažindinti Darbuotoją prieš parašą su priimtais vietiniais teisės aktais, tiesiogiai susijusiais su jo darbo veikla.
7.2.9. Aprūpinti kasdienius darbuotojo poreikius, susijusius su jo darbo pareigų atlikimu.
7.2.10. Apdrausti Darbuotoją privalomuoju socialiniu draudimu Rusijos Federacijos federalinių įstatymų nustatyta tvarka.
7.2.11. Vykdyti kitas pareigas, numatytas darbo teisės aktuose ir kituose norminiuose teisės aktuose, kuriuose yra darbo teisės normų, vietinių taisyklių, susitarimų ir šios Sutarties.
8. DARBUOTOJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS
8.1. Darbuotojas yra apdraustas privalomuoju socialiniu draudimu (privalomasis pensijų draudimas, privalomasis sveikatos draudimas, privalomasis socialinis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinės ligos) galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
sveikatos draudimas) Darbuotojų socialinio paketo nuostatų nustatytomis sąlygomis ir tvarka."> 8.2. Darbuotojas turi teisę papildomai draustis (savanorišku sveikatos draudimu) Darbuotojų socialinio paketo nuostatų nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
9. GARANTIJA IR KOMPENSAVIMAS
9.1. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbuotojui taikomos garantijos ir kompensacijos, numatytos Rusijos Federacijos darbo teisės aktuose, vietiniuose darbdavio teisės aktuose ir Šalių susitarimuose.
10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
10.1. Gedimo atveju arba netinkamas vykdymas Darbuotojas be svarbios priežasties atliko savo darbo pareigas, pažeidė darbo teisės aktus, pas Darbdavį galiojančių vietinių norminių aktų nuostatas, su kuriomis Darbuotojas buvo supažindintas pasirašytinai, taip pat žala Darbdaviui. materialinės žalos Darbuotojas yra drausminė, finansinė ir kitokia atsakomybė pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.
10.2. Darbuotojas prisiima finansinę atsakomybę tiek už tiesioginę realią žalą jo tiesiogiai padarytą Darbdaviui, ir už žalą, kurią Darbdavys patyrė dėl žalos, padarytos dėl darbuotojo kaltės, atlyginimo tretiesiems asmenims.
10.3. Darbdavys prisiima finansinę ir kitokią atsakomybę pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.
11. DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS
11.1. Šios Sutarties nutraukimo pagrindai yra šie:
11.1.1. Šalių susitarimas.
11.1.2. Šios Sutarties nutraukimas Darbuotojo iniciatyva. Tokiu atveju Darbuotojas privalo apie tai raštu pranešti Darbdaviui. vėliau daugiau nei prieš dvi savaites iki numatomos šios Sutarties nutraukimo datos. Nurodytas laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai Darbdavys gauna Darbuotojo atsistatydinimo laišką.
11.1.3. Šios sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva (galiojančių Rusijos Federacijos darbo įstatymų numatytais atvejais ir tvarka).
11.1.4. Kiti pagrindai, numatyti Rusijos Federacijos darbo įstatymuose.
11.2. Darbuotojo atleidimo iš darbo diena yra paskutinė jo darbo diena, išskyrus numato įstatymas atvejų.
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo
nuo momento, kai jį pasirašo abi Šalys.Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami dvišalėmis rašytinėmis Šalių sutartimis.
12.2. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas yra pas Darbdavį, o kitas pas Darbuotoją.
12.3. Kilus ginčui tarp Šalių, jis sprendžiamas tiesioginių derybų būdu tarp Darbdavio ir Darbuotojo. Jei ginčo tarp Šalių nepavyksta išspręsti derybų keliu, jis bus sprendžiamas galiojančių Rusijos Federacijos darbo įstatymų nustatyta tvarka.
12.4. Visais kitais atžvilgiais, kurie nenumatyti šioje Sutartyje, Šalys vadovaujasi Rusijos Federacijos darbo įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, kuriuose yra darbo teisės normų, taip pat vietiniais Darbdavio nuostatais.
Prieš pasirašydamas šią Sutartį, Darbuotojas yra supažindinamas su šiomis vietinėmis Darbdavio taisyklėmis:
Vietos norminio akto pavadinimas ir informacija | Peržiūros data | Darbuotojo parašas |
2008-02-01 vidaus darbo reglamentas Nr.1 | 03.10.2016 | |
2011-11-02 pareigybės aprašymas Nr.68-DI | 03.10.2016 | |
... | ... |