Pogodba za izdelavo in dobavo izdelkov. Pogodba za izdelavo izdelkov iz komponent naročnika Pogodba za izdelavo končnih izdelkov

"__" ______ 20__

V nadaljevanju »kupec«, ki ga zastopa __________________, ki deluje na podlagi ______, na eni strani, in ______________, v nadaljevanju »prodajalec«, ki ga zastopa __________, ki deluje na podlagi _____, na drugi strani (v nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta sklenili ta sporazum, kot sledi.

1. PREDMET POGODBE

1.1. Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil ________________, izdelano po navodilih kupca (v nadaljevanju: blago), kupec pa se v skladu s pogoji pogodbe zavezuje, da bo sprejel in plačal opravljeno delo in Blago dostavljeno.

1.2. Kvalitativne značilnosti Izdelek, njegova vrsta, količina, popolnost, oprema ter roki za dokončanje dela ___________________.

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

2.1. Odgovornosti prodajalca:

2.1.1. Izvedite vsa dela pri izdelavi blaga ustrezne kakovosti, v obsegu in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, in delo dostaviti naročniku v roku rok.

2.1.2. Zagotovite izdelavo in kakovost vseh del v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi pogoji.

2.1.2. Sami in na svoje stroške zagotovijo dostavo blaga in izročitev blaga kupcu.

2.2. Pravice prodajalca:

2.2.1. Samostojno določi načine izdelave pohištva.

2.2.2. Za opravljanje del v skladu s pogodbo vključite tretje osebe. V tem primeru prodajalec nosi polno odgovornost do kupca za izpolnjevanje pogojev pogodbe s strani tretje osebe.

2.3. Odgovornosti kupca:

2.3.1. ________________

2.3.2. Sprejmite opravljeno delo in blago na način, ki ga določa ta pogodba.

2.3.3. Plačati opravljeno delo in dostavljeno blago v znesku, v rokih in na način, ki je določen v tej pogodbi.

2.4. Pravice kupca:

2.4.1. Ves čas preverjajte potek in kakovost dela, ki ga izvaja prodajalec, ne da bi posegali v njegove dejavnosti.

2.4.2. Zavrnite izpolnitev pogodbe in zahtevajte nadomestilo za izgube, če prodajalec ne začne izpolnjevati te pogodbe pravočasno ali dela opravlja tako počasi, da postane dokončanje v roku očitno nemogoče.

2.4.3. Prodajalcu da razumen rok za odpravo napak, če se med izvajanjem del izkaže, da delo ne bo opravljeno zadovoljivo. Če prodajalec te zahteve ne izpolni v predpisanem roku, ima kupec pravico odkloniti to pogodbo ali pomanjkljivosti odpraviti sam ali zaupati odpravo pomanjkljivosti tretji osebi s stroški, ki jih nosi tudi prodajalec. kot zahteva za nadomestilo izgube.

3. CENA DELA IN DOBAVE

3.1. Za opravljeno delo, navedeno v členu 1.1 pogodbe, se kupec zavezuje prodajalcu plačati _______________

3.2. Prodajalec ima pravico zahtevati zvišanje cene dela, kupec pa - da jo zniža le v primerih. ki jih določa zakon.

3.3. Za dobavo blaga, ki ga proizvaja prodajalec v skladu s pogoji te pogodbe, se kupec zavezuje prodajalcu plačati ________

3.4. Stroški dela in dostave blaga se lahko spremenijo le po dogovoru strank.

4. POSTOPEK ZA PREVZEM DELA IN BLAGA

4.1. Kupec je dolžan sprejeti opravljeno delo, razen v primerih, ko ima pravico zahtevati brezplačno odpravo napak v razumnem roku ali zavrniti izvedbo pogodbe.

4.2. Kupec je dolžan v roku __________ od dneva dokončanja dela s strani prodajalca pregledati in prevzeti delo, ki je bilo opravljeno s sodelovanjem prodajalca. Delo se šteje za sprejeto od trenutka, ko stranki podpišeta potrdilo o prevzemu dela.

4.3. Prenos blaga v skladu s pogoji te pogodbe se izvede v ________________.

4.4. Prenos tveganja izgube ali poškodbe blaga se določi v skladu z zahtevami civilna zakonodaja, ki deluje v Rusiji.

4.5. Prevoz blaga do kraja dostave se izvaja z vozili prodajalca, z njegovimi močmi in na njegove stroške.

4.6. Prodajalec prenese blago na kupca v _______________. Blago se šteje za sprejeto od trenutka, ko stranki podpišeta potrdilo o prevzemu blaga.

5. POSTOPEK PLAČILA PO POGODBI

5.1. V roku ____________ od trenutka podpisa pogodbe kupec plača prodajalcu akontacijo v višini _____________________.

5.2. Končno plačilo se prodajalcu izvede ob prevzemu blaga najpozneje do _____________ po tem, ko stranki podpišeta potrdilo o prevzemu in prenosu blaga.

5.3. Poračuni s prodajalcem se izvedejo negotovinsko z nakazilom ustreznih zneskov na njegov TRR.

6. ODGOVORNOST

6.1. Stranka, ki je kršila pogodbo, je dolžna drugi pogodbenici povrniti škodo, ki jo je povzročila taka kršitev.

6.2. Prodajalec je odgovoren za slabe kakovosti materiala in opreme, ki jih je zagotovil, kot tudi za dobavo materiala in opreme, ki je obremenjena s pravicami tretjih oseb, in je v tem primeru dolžan kupcu povrniti škodo, ki jo je slednjemu povzročil.

6.3. V primerih, ko je prodajalec delo opravil z odstopanji od te pogodbe, ki so poslabšali rezultat dela, ali z drugimi pomanjkljivostmi, ki ne omogočajo uporabe prostorov za predvideni namen, ima kupec pravico, da izbira:

6.3.1. Od prodajalca zahtevati brezplačno odpravo napak v razumnem roku.

6.3.2. Zahteva prodajalca sorazmerno zmanjšanje določena cena za delo.

6.3.3. Napake odpravite sami ali k odpravi pritegnete tretjo osebo, pri čemer stroške odprave napak nosi prodajalec.

6.4. Prodajalec ima pravico, da namesto odprave napak, za katere je odgovoren, ponovno izvede delo brezplačno z nadomestilom kupcu škode, nastale zaradi zamude pri izvedbi.

6.5. Če odstopanja pri delu od pogojev te pogodbe ali druge pomanjkljivosti v rezultatu dela niso bila odpravljena v roku, ki ga je določil kupec, ali so nepopravljiva in pomembna, ima kupec pravico zavrniti izpolnitev pogodbe in zahtevati nadomestilo za povzročeno škodo.

6.6. Zahtevke v zvezi z napakami pri delu lahko uveljavlja kupec, če so bile odkrite v roku garancijski rok. Garancijska doba je ____ in začne teči od ______________.

6.7. Za zamudo pri dokončanju del prodajalec plača kupcu globo v višini ____________ stroškov dela, določenega v členu 3.1 te pogodbe.

6.8. Za zamudo pri dostavi blaga prodajalec plača kupcu kazen v višini ________ stroškov blaga, določenega v členu 3.3 te pogodbe.

6.9. V primeru zamude pri plačilu je kupec dolžan prodajalcu plačati kazen v višini ______ neplačanega zneska za vsak dan zamude.

6.10. Plačilo kazni in odškodnine za izgube ne razbremeni pogodbenice, ki je kršila pogodbo, izpolnitve obveznosti v naravi.

7. VIŠJA SILA (VIŠJA SILA)

7.1. Stranki sta oproščeni odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti iz te pogodbe, če je bila neizpolnitev posledica naravnih pojavov, zunanjih objektivnih dejavnikov in drugih okoliščin višje sile, za katere pogodbenici nista odgovorni in za katere škodljive posledice sta ne more preprečiti.

7.2. Stranke so odgovorne za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti iz te pogodbe v primeru krivde samo v primerih, ki jih določa zakon ali ta pogodba.

8. TRAJANJE POGODBE

8.1. Ta pogodba začne veljati _______ in velja, dokler pogodbenici v celoti ne izpolnita svojih obveznosti iz pogodbe.

8.2. Ta pogodba se lahko predčasno prekine:

8.2.1. S pisnim dogovorom strank.

8.2.2. IN enostranskoče ena od pogodbenic zavrne ta sporazum v primerih, ko možnost take zavrnitve določa zakon ali ta sporazum.

9. REŠEVANJE SPOROV

9.1. Vse morebitne spore in nesoglasja med pogodbenima strankama morata reševati s pogajanji.

9.2. Če med pogajanji ne pride do poravnave sporna vprašanja spori se rešujejo po postopku, ki ga določa veljavna zakonodaja v __________.

10. KONČNE DOLOČBE

10.1. V vseh drugih pogledih, ki niso predvideni v tem sporazumu, pogodbenici vodi veljavna zakonodaja Rusije.

10.2. Vse spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne, če so narejene v pisni obliki in podpisane s strani ustrezno pooblaščenih predstavnikov pogodbenic.

10.3. Vsa obvestila in sporočila morajo biti podana v pisni obliki. Sporočila se bodo štela za pravilno izvršena, če bodo poslana priporočeno po pošti, po faksu ali osebno dostavljena na pravne (poštne) naslove pogodbenic s potrdilom o prejemu s strani ustreznega uradniki.

10.4. Ta pogodba je sestavljena v ____ izvodih, od katerih ima vsak enak izvod pravna moč, en izvod za vsako od strank.

POGODBA št. ___
za izdelavo izdelkov iz sestavnih delov naročnika
______________ "___"__________ ____
__________________________, v nadaljnjem besedilu __ "stranka",
ki ga zastopa ____________________________________, ki deluje na podlagi
_____________________ na eni strani in ___________________________,
v nadaljnjem besedilu __ "izvajalec", ki ga zastopa __________________________,
ki deluje___ na podlagi __________________, na drugi strani pa skupaj
v nadaljevanju "pogodbenici", sta sklenili ta sporazum, kot sledi:
1. ČLEN. PREDMET POGODBE
1.1. Naročnik izvajalcu zaupa izdelavo izdelkov - _______________ (v nadaljevanju »izdelki«) v skladu s specifikacijami in uveljavljenimi zahtevami (priloga št. __ k pogodbi), izvajalec pa prevzema obveznosti izdelave izdelkov in se zavezuje, da jih bo pravilno izpolnjeval.
1.2. Proizvodnjo izdelkov bo izvajal izvajalec z opremo, ki jo zagotovi naročnik. Seznam opreme je v prilogi št. ______. V primeru odpovedi te pogodbe iz kakršnega koli razloga se izvajalec zavezuje, da bo opremo iz svojih proizvodnih prostorov demontiral in v ___ delovnih dneh na lastne stroške vrnil opremo naročniku.
ČLEN 2. PRENOS SESTAVNIH DELOV
2.1. Za izpolnjevanje te pogodbe naročnik na svoje stroške kupi in izvajalcu prenese vse komponente, potrebne za proizvodnjo izdelkov. Komponente, ki jih stranka prenese v skladu s pogoji te pogodbe, je treba uporabiti izključno za proizvodnjo izdelkov.
2.2. Naročnik prenese sestavne dele na izvajalca na lokaciji le-tega. Količinski in kakovostni prenos sestavnih delov se izvede po aktu, ki ga podpišeta predstavnika naročnika in izvajalca.
2.3. Komponente je treba prenesti k izvajalcu v takih količinah, za katere naročnik meni, da so potrebne in ustrezajo potrebam izvajalca za proizvodnjo izdelkov. Prvi prenos komponent se izvede najpozneje _________ delovnih dni pred datumom začetka proizvodnje.
2.4. Če katera koli serija komponent, ki jo dobavi naročnik, ne ustreza zahtevam specifikacij, bo izvajalec o tem pisno obvestil naročnika v ___ dneh od datuma ugotovitve tega dejstva in priložil pisna poročila o testiranju, ki ga je opravil izvajalec. . Stranka se zavezuje, da bo navedene komponente zamenjala v roku _________ od dneva prejema pisnega obvestila. V tem primeru je treba pisno dogovoriti nov terminski plan proizvodnje.
2.5. Ob koncu vsakega _______________, v katerem je potekala proizvodnja izdelka, je izvajalec dolžan naročniku posredovati poročilo, v katerem je navedeno, koliko prenesenih komponent je bilo uporabljenih pri proizvodnji izdelka; število komponent, shranjenih v evidenci in v procesu, kot tudi število izdelkov, dostavljenih stranki v obdobju poročanja.
2.6. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti dejansko zalogo komponent pri izvajalcu.
3. ČLEN POSTOPEK ZA IZVAJANJE DEL IN PRENOS PROIZVODOV
3.1. Naročnik posreduje izvajalcu naročilo za izdelavo izdelkov, ki ga pošlje izvajalcu po pošti, faksu ali kurirju, v katerem navede vrsto in količino proizvedenih izdelkov ter navede rok predaje gotovih izdelkov naročniku oz. tretje osebe.
3.2. Naročilo se šteje za sprejeto s strani izvajalca, če je njegov izvod podpisan pooblaščeni zastopnik Izvajalec in dostavljeno po faksu ali osebno ustrezno pooblaščenemu predstavniku naročnika.
3.3. Izvajalec mora naročene izdelke dostaviti v rokih, navedenih v naročilu.
3.4. Izvajalec prenese končne izdelke na naslov naročnika ali po podatkih, ki jih določi naročnik.
3.5. Izvajalec mora izdelke izdelati v strogem skladu s specifikacijami in v skladu z uveljavljenimi zahtevami. Spremembe specifikacij so možne samo s soglasjem naročnika.
3.6. Naročnik lahko pregleda izvajalčeve proizvodne prostore, da zagotovi, da so izdelki izdelani v skladu s specifikacijami.
3.7. Izvajalec je odgovoren za varnost komponent, ki so mu prenesene v skladu z zakonodajo Ruske federacije.
3.8. Naročnik bo izvajalcu zagotovil takšno tehnično pomoč, za katero bo naročnik menil, da je potrebna, da izvajalcu omogoči proizvodnjo izdelkov v skladu s specifikacijami.
ČLEN 4. NADZOR KAKOVOSTI
4.1. Za zagotavljanje kontrole kakovosti se izvajalec zavezuje, da bo izvajal prevzemno kontrolo, kontrolo proizvodnje in končni pregled v skladu z uveljavljenimi zahtevami. Izvajalec je odgovoren za zagotovitev, da so takšna preverjanja pravilno izvedena. Rezultati vseh testov, vključno z negativnimi rezultati, morajo biti povzeti in dokumentirani. Stranka ima pravico skrbno preučiti te dokumente.
4.2. Če se izkaže, da je izdelek zahtevane kakovosti, predpisane s specifikacijami, potem se po ustreznem podpisu odgovorne osebe izdelek prizna kot sproščen.
Z vsako dobavljeno serijo izdelkov mora naročnik prejeti naslednje dokumente:
- kopijo celotne tehnične dokumentacije, izjave o sprostitvi z datumom proizvodnje, številko serije in velikostjo;
- potrdila o pregledu proizvoda v obliki izvlečka iz zapisnika o pregledu;
- vse druge dokumente, potrebne za dostavo izdelkov v skladu z rusko zakonodajo.
Izvajalec mora od pristojnih organov pridobiti potrdilo o skladnosti.
4.3. Serija izdelkov je dostavljena naročniku šele, ko je opravila testiranje, pregled in kontrolo, ki je predvidena v specifikacijah.
4.4. Če naročnik ugotovi, da kateri od dobavljenih izdelkov ni v skladu s specifikacijami ali postavljenimi zahtevami, mora o tem obvestiti izvajalca, ki ima pravico take izdelke pregledati in preizkusiti. Če se stranki ne moreta dogovoriti, ali izdelek ni v skladu s specifikacijami ali zahtevami, se morata stranki obrniti na neodvisnega strokovnjaka, da ugotovi, ali izdelek ni skladen. Njegova odločitev bo dokončna in zavezujoča za obe pogodbenici. Vse stroške, nastale v zvezi z neodvisnim pregledom, nosi stranka, ki je sprejela napačno odločitev glede skladnosti ali neskladnosti proizvoda s specifikacijami in uveljavljenimi zahtevami.
4.5. Če se ugotovi, da izdelki niso v skladu s specifikacijami in uveljavljenimi zahtevami, je izvajalec dolžan povrniti stroške neskladnih izdelkov (vključno s stroški nakupa komponent, ki jih dobavi naročnik) in stroške prevoza neskladnih izdelkov do skladiščnih prostorih naročnika ali tretjih oseb.
5. ČLEN LASTNIŠTVO OPREME,
KOMPONENTE IN IZDELKI
5.1. Lastništvo nad vso opremo, komponentami, ki jih dobavi stranka, in vsemi izdelki, proizvedenimi v skladu s to pogodbo, vedno ostane pri stranki. Izvajalec ne bo pridobil nobene pravice, lastninske pravice ali interesa v zvezi z zgoraj navedenim in ne bo sprejel ali dovolil nobenih dejanj, ki niso v skladu z lastninsko pravico delodajalca, vključno, vendar ne omejeno na, pravico do zasega nepremičnine, prenosa lastništva katerega koli deleža lastnino ali kakršno koli njeno uporabo, razen v primerih, ko to določajo pogoji te pogodbe.
5.2. Oprema ostane v lasti naročnika, vendar dokler je v lasti ali nadzoru izvajalca, je izvajalec odgovoren zanjo. Izvajalec zagotovi, da je oprema pravilno vzdrževana in obravnavana kot last naročnika. Izvajalec ne pridobi nobenih pravic v zvezi z zgoraj navedenim in ne izvede ali dovoli nobenih dejanj, ki niso v skladu z naslovom lastnika.
5.3. Če izvajalec odkrije napako ali nepravilno delovanje opreme, se mora o postopku pogovoriti s stranko, stranki pa se morata dogovoriti za usposobljenega strokovnjaka, ki bo opremo uredil, vzdrževal, popravil ali zamenjal.
6. ČLEN PLAČILO IZDELAVE IN PLAČILNI POGOJI
6.1. Znesek, ki se plača izvajalcu za izdelavo izdelkov, morebitna prilagoditev plačila in plačilni pogoji so določeni v prilogi __ te pogodbe.
6.2. Naročnik izvajalcu nadomestilo transportni stroški za odpremo končnih izdelkov Stranki ali tretjim osebam, ki jih ta določi.
7. ČLEN ODGOVORNOST
7.1. Pogodbenica, ki ne izpolni ali nepravilno izpolni katero koli od svojih obveznosti iz te pogodbe, je dolžna drugi pogodbenici nadomestiti izgube v v celoti.
7.2. V primeru zamude pri dobavi končnih izdelkov ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati plačilo kazni v višini ______ rubljev za vsak dan takšne zamude. Šteje se, da je kazen priznana od datuma, ko je naročnik poslal zahtevek izvajalcu.
ČLEN 8. TRAJANJE POGODBE
8.1. Ta sporazum začne veljati od trenutka, ko ga podpišeta stranki, in velja, dokler pogodbenici v celoti ne izpolnita svojih obveznosti.
8.2. Ob prekinitvi te pogodbe iz kakršnega koli razloga mora izvajalec:
- nemudoma vrniti stranki vse informacije, prejete v pisni obliki na podlagi te pogodbe, ne da bi obdržal niti en izvod, in vse neuporabljene komponente ter izdelke;
- prenehati uporabljati vse in vse informacije v zvezi z izdelkom in njegovo proizvodnjo, ki jih je posredoval kupec.
ČLEN 9. POSEBNE DOLOČBE
9.1. Pravic in obveznosti izvajalca po tej pogodbi ni mogoče v celoti ali delno prenesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
9.2. V času veljavnosti te pogodbe in _______ po njeni prekinitvi je izvajalec dolžan hraniti in od svojih zaposlenih zahtevati, da ohranjajo zaupnost te pogodbe in vseh informacij, ki so last naročnika in so posredovane za namene izvajanja pogodbe.
9.3. Če pogodbenici ne izpolnita svojih obveznosti iz tega sporazuma zaradi okoliščin ali dogodkov višje sile, in sicer: nepredvidene stavke delavcev, naravnih nesreč, požara, potresov, poplav, vojne, mobilizacije ali nepričakovanega vpoklica v velikih količinah, rekvizicije, zaplemba, razlastitev, vladni dekreti, upori, nemiri; obsežno pomanjkanje prevoznih sredstev, blaga ali energije – potem se bodo takšne ovire obravnavale kot okoliščine višje sile in pogodbenici sta oproščeni odgovornosti za zamude, ki jih povzročijo te okoliščine; vendar pod pogojem, da bo pogodbena stranka, za katero ni mogoče izpolniti obveznosti iz pogodbe, o tem nemudoma obvestila drugo pogodbeno stranko. Ko ta pogodbenica pošlje obvestilo, si bo po svojih najboljših močeh prizadevala ublažiti posledice take višje sile in čim prej popraviti stanje.
9.4. Vsa obvestila, zahteve in drugi načini komunikacije morajo biti v pisni obliki in se štejejo za pravilno izvršene, ko so osebno dostavljeni ali poslani s priporočeno pošto, s potrdilom o prejemu, plačano poštnino in poštnino na voljo na ustrezne naslove. pogodbenic, navedenih v sporazumu, ali na naslov, ki ga ima katera koli pogodbenica pravico sporočiti pisno v skladu s tem členom, pod pogojem, da bodo obvestila o spremembi naslova veljavna šele po prejemu.
9.5. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so narejene v pisni obliki in podpisane s strani obeh strank.
9.6. Vse spore, nesoglasja in zahtevke, ki bi lahko izhajali iz ali v zvezi s to pogodbo, v zvezi z izvajanjem, kršitvijo, odpovedjo ali neveljavnostjo pogodbe, mora reševati ____________________________.
9.7. V vseh drugih pogledih, ki niso predvideni v tem sporazumu, bosta pogodbenici ravnali po veljavni zakonodaji Ruske federacije.
NASLOVI IN PODPISI STRANK:
Naročnik: Izvajalec:

__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
M.P. M.P.

Moskva ___ ___________ 201__

OJSC "_________________" (kratko ime - OJSC "__________"), v nadaljnjem besedilu "izvajalec", ki ga zastopa generalni direktor ________________, ki deluje na podlagi listine, na eni strani,

in LLC »_________________« v nadaljnjem besedilu »Stranka«, ki ju zastopa direktor _______________, ki deluje na podlagi Listine, na drugi strani in skupaj imenovana »Stranki«, sta sklenila to pogodbo za zagotavljanje storitev za proizvodnjo izdelkov (v nadaljnjem besedilu "pogodba"), kot sledi:

1. Predmet pogodbe
1.1. Naročnik naroči, izvajalec pa prevzame obveznosti za izdelavo __________________.

2. Stroški dela in postopek plačila
2.1. Stroški dela po pogodbi znašajo _________ (____________________ tisoč) rubljev 00 kopecks, vključno z DDV - _________ (______________________ tisoč) rubljev 00 kopecks.
2.2. Stranka vnaprej nakaže 100% stroškov dela po pogodbi na bančni račun izvajalca.

3. Roki za izvedbo del
3.1. Izvajalec začne izvajati dela po pogodbi plačano zagotavljanje storitev po nakazilu akontacije na TRR.
3.2. Izvajalec mora dela opraviti v 21 (enaindvajsetih) delovnih dneh po nakazilu akontacije na njegov TRR.

4. Postopek predaje in prevzema dela
4.1. Predajo in prevzem dela opravijo predstavniki naročnika in izvajalca in se sestavijo s potrdilom o prevzemu del v dveh izvodih. Ob prevzemu dela po pogodbi naročnik podpiše potrdilo o prevzemu dela ali poda obrazloženo zavrnitev prevzema.
4.2. Če naročnik odkloni podpis potrdila o prevzemu del, naročnik pošlje izvajalcu pisno obrazloženo zavrnitev prevzema dela s seznamom potrebnih izboljšav in roki za njihovo izvedbo.
4.3. Če naročnik v 5 (petih) delovnih dneh od dneva oddaje dela po pogodbi v prevzem ne podpiše potrdila o prevzemu dela ali izvajalcu ne pošlje obrazložene zavrnitve prevzema dela, je delo šteje za sprejeto v celoti.

5. Odgovornost strank
5.1. Pri izpolnjevanju svojih obveznosti pogodbenici vodita ta sporazum in veljavno zakonodajo Ruske federacije.
5.2. Stranke so odgovorne za neizpolnjevanje te pogodbe o opravljanju plačanih storitev v skladu z veljavno zakonodajo.

6. Postopek reševanja sporov
6.1. Če pride do kakršnega koli spora, si bosta stranki prizadevali, da ga rešita izvensodno.
6.2. Če kateri koli spor ni rešen v 21 (enaindvajsetih) koledarskih dneh od datuma prejema pisnega zahtevka s strani ustrezne stranke, ima nasprotna stranka pravico do pritožbe. Arbitražno sodišče, v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije.

POGODBA št._________

za izdelavo izdelka

Ufa _________________ 2013

Samostojni podjetnik posameznik, v nadaljevanju »izvajalec«, ki deluje na podlagi potrdila o državna registracija, z dne 01/01/2001, na eni strani, in ____________________________________________________, v nadaljevanju "Stranka", ki jo zastopa _______________________________________, ki deluje na podlagi ___________________________________________________________, na drugi strani, skupaj imenovana "stranki", sta sklenila tega sporazuma, kot sledi.

1. PREDMET POGODBE

1.1. Izvajalec se zavezuje, da bo po naročilu naročnika izdelal ________________________________________________ v količini ____kos. , in jih po celotnem plačilu prenese v last naročnika, ta pa se zavezuje, da jih bo sprejel in plačal. Vsak končni izdelek se dostavi sestavljen.

1.2. Izvajalec samostojno določi načine izpolnitve naročnikove naloge.

2. CENA IN PLAČILNI POGOJI

2.1. Cena dela za izdelavo enega izdelka po pogodbi je _____________ (_________________________________________________) rubljev.

2.2. Skupna cena pogodbe je _____________ (_________________________________________________) rubljev.

2.3. Cena pogodbe ostane fiksna in se ne spreminja v celotnem obdobju njene veljavnosti.

2.4. Plačilo se izvede na naslednji način:

2.4.1. Stranka plača predplačilo v višini ____% skupnih stroškov dela po tej pogodbi, kar znaša ________________________________________________ rubljev.

2.4.2. Preostanek skupnih stroškov dela in storitev po tej pogodbi je ____________ rubljev. in jo plača naročnik na dan prevzema končnega izdelka.

3. PREVZEM KONČNIH IZDELKOV

3.1. Končni izdelki se prenašajo v eni seriji in šele po celotnem plačilu pogodbene cene s strani stranke. Izvajalec obvesti naročnika o pripravljenosti izdelkov ____ dni pred dostavo.

3.2. V ____ dneh od obvestila končni izdelki prenesejo na stranko v skladu s potrdilom o prevzemu. Ob prevzemu naročnik končne izdelke pregleda in preizkusi. Po poteku navedenega roka ima izvajalec pravico sestaviti potrdilo o prevzemu, ki ga podpiše, in ga pošlje naročniku. Šteje se, da je kupec izdelke sprejel od trenutka, ko je takšno dejanje poslano.

3.3. Če se na izdelkih odkrijejo napake, naročnik o tem takoj obvesti izvajalca in jih zabeleži v zapisniku.

3.4. Naročnik, ki prevzame delo brez pregleda, je prikrajšan za pravico do sklicevanja na napake dela, ki bi se lahko ugotovile pri običajnem načinu prevzema (očitne napake).

4. DATUMI ZAKLJUČKA DEL

4.1. Izvajalec se zavezuje, da bo vsa dela pri izdelavi izdelkov po tej pogodbi opravil v naslednjih rokih:

7. VIŠJA SILA

7.1. Stranki sta oproščeni odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti iz pogodbe, če je bila ta neizpolnitev posledica višje sile, ki je nastala po sklenitvi pogodbe kot posledica okoliščin. nujnost kot so poplava, požar, potres in drugo naravni pojavi, pa tudi vojna, sovražnosti, blokade, prepovedna dejanja oblasti in dejanja državnih organov, embargi, nastali v času veljavnosti pogodbe, ki jih pogodbenici nista mogli predvideti ali preprečiti.

7.2. Če nastopijo okoliščine, navedene v členu 7.1, mora vsaka stranka o njih nemudoma obvestiti v pisni obliki druga stran. Obvestilo mora vsebovati podatke o naravi okoliščin ter uradni dokumenti, ki potrjuje obstoj teh okoliščin in, če je mogoče, ocenjuje njihov vpliv na sposobnost stranke, da izpolni svoje obveznosti iz te pogodbe.

7.3. V primeru nastopa okoliščin, določenih v členu 7.1, se rok, v katerem mora stranka izpolniti svoje obveznosti iz pogodbe, odloži sorazmerno s časom, v katerem veljajo te okoliščine in njihove posledice.

7.4. Če okoliščine, navedene v klavzuli 7.1, in njihove posledice trajajo več kot dva meseca, se stranki dodatno pogajata, da ugotovita sprejemljive alternativne načine izpolnjevanja pogodbe.

8. DRUGI POGOJI

8.1. Vse spremembe in dopolnitve k pogodbi bodo veljavne le, če bodo opravljene v pisni obliki in podpisane s strani pooblaščenih predstavnikov strank.

8.2. Po podpisu pogodbe postanejo vsa predhodna pogajanja in korespondenca v zvezi z njo neveljavna.

8.3. Vse priloge k pogodbi so njen sestavni del.

8.4. Besedilo in pogoji pogodbe so zaupni.

8.5. Pogodba je podpisana v dveh izvodih z enako pravno veljavo, po enega za vsako stranko pogodbe.

9. NASLOVI IN PODROBNOSTI STRANK

IZVAJALEC	STRANKA
IP Jusupov Runar Rivkatovič
OGRNIP: 311028022300256 Poštni naslov: 4, 2. nadstropje, Bančni podatki:
Corr. račun 30101810600000000770
TRR 40802810300810000452	Uradni in poštni naslov:

PODPISI STRANK

IZVAJALEC	STRANKA
________________________

AKT O OPRAVLJENEM DELU

Samostojni podjetnik, v nadaljnjem besedilu »izvajalec«, ki deluje na podlagi potrdila o državni registraciji z dne 01.01.2001___________, na eni strani in ______________________, v nadaljnjem besedilu »stranka«, ki ga zastopa _________________________ ( polno ime), ki delujejo na podlagi _____________________, na drugi strani, skupaj imenovani "stranki", sestavili ta akt, ki navaja, da je bilo delo opravljeno v celoti in pravočasno. Stranka nima nobenih pritožb.

PODPISI STRANK

IZVAJALEC	STRANKA
________________________	________________________/___________________/

DODATNI DOGOVOR

POGODBA št. ______

za izdelavo izdelka z datumom “___”_____________2012.

Ufa "____"__________2012

Samostojni podjetnik, v nadaljnjem besedilu "izvajalec", ki deluje na podlagi potrdila o državni registraciji z dne 01.01.2001, na eni strani, in ______________________, v nadaljnjem besedilu "stranka", ki ga zastopa _________________________ (polno ime), ki delujejo na podlagi _____________________, na drugi strani, skupaj imenovane "stranke", so sklenile to dodatni dogovor k sporazumu, kot sledi:

1. Stranki sta se dogovorili o spremembi klavzule 4.1. Izvajalec se zavezuje, da bo vsa dela pri izdelavi izdelkov po tej pogodbi opravil v naslednjih rokih:

4.1.1. Datum začetka dela: __________________.

4.1.2. Datum zaključka: ___________________.

3. Pogodba je podpisana v dveh izvodih z enako pravno veljavo, po enega za vsako stranko pogodbe.

PODPISI STRANK

IZVAJALEC	STRANKA
________________________	________________________/___________________/

Sporazum št.

Krasnojarsk

"__" __________ G.

Družba z omejeno odgovornostjo "Organizacija št. 1" (v nadaljnjem besedilu LLC "Organizacija št. 1"), v nadaljnjem besedilu "prodajalec", ki jo zastopa direktor Ivanov Ivan Ivanovič, ki deluje na podlagi listine, na eni strani roko in Odpri delniška družba»Organizacija št. 2« (v nadaljnjem besedilu OJSC »Organizacija št. 2«), v nadaljnjem besedilu »kupec«, ki jo zastopa direktor Petrov Petrovich, je na podlagi Listine na drugi strani sklenila ta Sporazum, kot sledi:

1. Predmet pogodbe

1.1. Prodajalec se zavezuje, da bo proizvedel in prenesel v last kupca izdelke po vzorcih, ki jih bo posredoval kupec, v nadaljevanju »izdelki«, v obsegu in po cenah, o katerih se stranki dogovorita v Dodatku št. , kupec pa se zavezuje, da bo sprejel in pravočasno plačal izdelke pod pogoji te pogodbe.

2. Pravice in obveznosti pogodbenih strank

2.1. Prodajalec se zavezuje:

2.1.1 Izdelke dostaviti v skladu z Dodatkom št. 1, ki je sestavni del te pogodbe.

2.1.2. Izdelke dostaviti v skladu z vzorci, ki jih zagotovi kupec, in zagotoviti vse potrebna potrdila in dokumenti.

2.1.3. Izdelke dostaviti v petnajstih delovnih dneh od dneva prejema vloge kupca.

2.1.4. Kupca najkasneje tri delovne dni pred dostavo obvesti o
prihajajočo dostavo izdelkov e-pošta ________ali po telefonu _______.

2.2. Kupec se zavezuje:

2.2.1. Prodajalcu posredujte vzorce izdelkov v roku dveh delovnih dni od dneva, ko ste prodajalcu poslali vlogo.

2.2.2. Povpraševanje za izdelavo in dostavo izdelkov pošljite prodajalcu na e-mail ____________.

2.2.3. Sprejmite izdelke v skladu s priloženimi vzorci.

2.2.4. Plačati stroške izdelkov, ki jih dobavi prodajalec, v skladu s cenami, dogovorjenimi v dodatku št. 1 k pogodbi, in pod pogoji te pogodbe.

2.3. Prodajalec ima pravico:

2.3.1. Izvajati zgodnja dostava Izdelki po dogovoru s kupcem.

3. Cena in stroški izdelkov po pogodbi

3.1. Kupec plača izdelke po dogovorjeni ceni, ki je navedena v prilogi št. 1, ki je sestavni del pogodbe.

3.2. Cena izdelkov, določena v dodatku št. 1 k pogodbi, je določena v rubljih in vključuje stroške pakiranja in dostave izdelkov v skladišče kupca, ki se nahaja na naslovu: _____________________________________.

3.3 Cena izdelkov, dobavljenih po tej pogodbi, ostane nespremenjena
celotno trajanje pogodbe.

3.4. Skupni stroški izdelkov so določeni v skladu z dodatkom št. 1 k pogodbi.

4. Postopek plačila

4.1. Prodajalec izda račun in račun za dobavljene in s strani kupca prevzete izdelke na podlagi pripadajočega računa, podpisanega s strani obeh strank. Za datum dostave se šteje datum, ki ga pooblaščenec kupca označi v dobavnici o prevzemu izdelkov v skladišču kupca, ki se nahaja na naslovu, navedenem v členu 3.2. tega sporazuma.

4.2. Po opravljeni dobavi in ​​podpisu ustreznega računa bo prodajalec kupcu izročil račun in račun. Na podlagi prejetega računa kupec plača izdelke, ki jih dobavi prodajalec, z bančnim nakazilom v rubljah v roku 30 (trideset) koledarskih dni od dneva podpisa dobavnice.

4.3. Datum plačila je dan bremenitve TRR
Kupec.

5. Sprejem izdelkov

5.1. Izdelki se kupcu prenesejo na naslov za dostavo, naveden v členu 3.2., in v roku, o katerem se stranki dogovorita v členu 2.1.3.

5.2. Izdelki so dobavljeni v dobri originalni embalaži z oznakami, ki ustrezajo naravi dobavljenih izdelkov. Posode in embalaža morajo zaščititi izdelke pred poškodbami in izgubo kakovosti med prevozom in skladiščenjem. Kupec ima pravico, da izdelkov ne sprejme, če so dostavljeni na
poškodovana embalaža ali nima ustrezne oznake. Opomba o tem se naredi na dobavnici.

5.3. Dostavljene izdelke kupec prevzame na računih. Ob prevzemu izdelkov kupec opravi zunanji pregled in preveri skladnost dobavljenih izdelkov z odobrenim vzorcem ter neoporečnost embalaže in prisotnost oznak. Na podlagi rezultatov tega preverjanja kupec podpiše dobavnice, če ni pritožb glede asortimana, konfiguracije, količine in kakovosti izdelkov. Od trenutka, ko kupec podpiše račune, preide nanj tveganje nenamerne izgube in poškodbe izdelkov ter lastninska pravica na izdelkih.

5.4. Ob prevzemu izdelkov ima kupec pravico zahtevati, prodajalec pa je dolžan predložiti dokumente, ki potrjujejo skladnost izdelkov. ruski standardi kakovost, tehnični predpisi in druge zahteve, ki jih določa veljavna zakonodaja.

5.5. Šteje se, da je prodajalec izpolnil dobavno obveznost od trenutka podpisa dobavnice s strani pooblaščenih predstavnikov strank. Če kupec uveljavlja reklamacije ob prevzemu izdelkov, je prodajalec dolžan sam na svoje stroške odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti tako, da: dobavi manjkajočo količino izdelkov; zamenjava izdelkov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede asortimana, konfiguracije ali kakovosti, o katerih sta se stranki predhodno dogovorili.
Rok za odpravo napak ne sme biti daljši od roka dobave izdelka, o katerem sta se stranki prvotno dogovorili. Če pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti v določenem roku in se pogodbeni stranki ne sporazumeta drugače, se šteje, da je pogodba predčasno odpovedana po krivdi prodajalca od dneva, ko kupec pošlje obvestilo o odstopu od pogodbe, razen če ni drugače določeno. v obvestilu.

6. Garancije

6.1. Kakovost dobavljenih izdelkov mora v celoti ustrezati zahtevam, določenim z zakonom in pooblaščene organizacije(vključno z mednarodnimi) za to vrsto izdelka, potrdila proizvajalca, kot tudi tehnične specifikacije določeno v sporazumu.

6.2. Garancijska doba za dobavljene izdelke je 12 mesecev od datuma
podpis dobavnice.

6.3. V primeru odkritja napake na dobavljenih izdelkih (identifikacija nekakovostnih izdelkov) v garancijski dobi je obvezen poziv in prisotnost predstavnikov prodajalca za sodelovanje pri sestavi reklamacijskega zapisnika. Prodajalec je dolžan poslati svojega predstavnika na lokacijo pokvarjenih izdelkov v treh koledarskih dneh od datuma prejema ustreznega obvestila kupca. Če se predstavnik prodajalca v navedenem roku ne pojavi, sestavi reklamacijski zapisnik kupec samostojno in se šteje, da ga je prodajalec sprejel (odobril) brez ugovorov. Na podlagi reklamacijskega poročila izbrani dobavitelj
Kupec izpolni eno od obveznosti, navedenih v točki 6.4 tega razdelka.

6.4. Po sestavi reklamacijskega zapisnika dobavitelj po izbiri kupca v roku 20 (dvajset) koledarskih dni od dneva sestave omenjeno dejanje v lastni režiji in na lastne stroške:
-izdelek zamenja z novim, ga dostavi kupcu in povrne vse stroške povezane z zamenjavo nekakovostnih izdelkov ali vračil gotovina prejel kot plačilo za izdelke nizke kakovosti in plača obresti za uporabo sredstev drugih ljudi v višini 0,01% zneska, ki ga je treba vrniti, za vsak dan uporabe.

7. Odgovornost strank

7.1. Prodajalec nosi polno odgovornost za kakovost dobavljenih izdelkov, za spoštovanje dobavnih rokov izdelkov ter za popolnost in pravilnost priložene dokumentacije za izdelke.

7.2. Kupec odgovarja za neizpolnitev oz nepravilna izvedba svojih obveznosti iz pogodbe v višini prava škoda povzroči prodajalcu, razen v primerih zamude pri plačilu dostavljenih izdelkov.

7.3. Za prepozno dostavo ali zamenjavo izdelkov (delov izdelkov) prodajalec kupcu plača kazen v višini 0,01 % vrednosti nedobavljenih/zamenjanih izdelkov za vsak dan zamude pri dobavi/zamenjavi. Kazen se obračuna za celotno obdobje zamude in jo plača prodajalec, če od kupca prejme pisno zahtevo (zahtevek) za plačilo kazni.

7.4. Če kupec ne upošteva plačilnih pogojev za izdelke, predvidenih v tej pogodbi, prodajalec kupcu pošlje obvestilo o zamudi pri plačilu izdelkov. Če kupec po 10 (desetih) koledarskih dneh od dneva prejema navedenega obvestila ne izpolni svojih plačilnih obveznosti, ima prodajalec pravico zahtevati plačilo kazni za celotno obdobje zamude v višini 0,01 eur. % zneska, za katerega je bil rok plačila prekršen (znesek dolga), za vsak dan zamude pri plačilu, vendar skupaj največ 5 % zneska dolga.

7.5. Prodajalec je odgovoren za dobavo izdelkov, ki so obremenjeni s pravicami tretjih oseb, in je dolžan kupcu povrniti škodo, ki je nastala zaradi ustreznih zahtevkov tretjih oseb, predloženih kupcu.
Rok za nadomestilo izgube je 10 koledarskih dni od datuma prejema ustreznega zahtevka kupca. Določbe tega odstavka veljajo tudi tri leta od dneva prenehanja te pogodbe.

7.6. Če se odkrije ob prejemu ali uporabi izdelkov
neskladnosti z zahtevami, določenimi z zakonom in pooblaščenimi organizacijami (vključno z mednarodnimi) za to vrsto izdelka, certifikati proizvajalca ali pogoji, določenimi v pogodbi, je prodajalec dolžan zamenjati neskladen izdelek v 20 (dvajsetih) koledarskih dneh. od datuma prejema obvestila od kupca in kupcu povrniti vse izgube, povezane s takšno zamenjavo. Če izdelkov ni mogoče zamenjati, je prodajalec dolžan vrniti sredstva, ki jih je prejel kot plačilo za neustrezne izdelke, v določenem roku in
plačati obresti za uporabo tujega denarja v višini 0,01 % zneska, ki ga je treba vrniti, za vsak dan uporabe.

7.7. Če se napaka na izdelkih odkrije ob prevzemu, je prodajalec dolžan v 20 (dvajsetih) koledarskih dneh od datuma prejema ustreznega obvestila po izbiri kupca zamenjati izdelke z napako in kupcu povrniti vse stroške. povezano z zamenjavo okvarjenih izdelkov ali v določenem roku vrniti sredstva, prejeta kot plačilo za izdelke slabe kakovosti, in plačati obresti za uporabo sredstev drugih ljudi v višini 0,01% zneska, ki ga je treba vrniti za vsak dan. uporabe.

7.8. V primeru zamude pri dobavi/zamenjavi izdelkov (delov izdelkov) za več kot 20 (dvajset) koledarskih dni ima kupec pravico enostransko odpovedati pogodbo ter zahtevati plačilo kazni v višini 20 %. stroškov nedobavljenih izdelkov in nadomestila za škodo v znesku, ki ni pokrit s kaznijo. V tem primeru je prodajalec dolžan vrniti kupcu prejeta sredstva kot plačilo za nedobavljene izdelke v roku 10 dni od dneva prejema obvestila kupca o odstopu od pogodbe. Za datum odpovedi pogodbe se šteje datum, ko je kupec poslal ustrezno obvestilo, razen če je v samem obvestilu določeno drugače.

8. Okoliščine višje sile

8.1. Nobena pogodbena stranka ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti iz pogodbe v roku, če je neizpolnitev posledica višje sile, to je izrednih in nepredvidenih okoliščin, ki nastanejo v času veljavnosti pogodbe, na katere pogodbena stranka ne more dejansko vplivati. in ki jih v resnici ni mogel predvideti (vključno s poplavami, potresi, vulkanskimi izbruhi in drugimi naravne nesreče, vojne in sovražnosti, blokade, prepovedi uvoza ali izvoza, spremembe zakonodaje). Požari in stavke se štejejo za višjo silo, če niso posledica krivde in/ali malomarnega ravnanja/nedelovanja pogodbene stranke in/ali oseb, ki jih ta nadzira (zaposleni, izvajalci, svetovalci in drugi).
Napake/motnje v delovanju opreme in/ali opreme, ki jo uporablja pogodbena stranka
programske opreme, poškodbe linij in/ali komunikacijskih sredstev so okoliščine višje sile le, če so posledica naravnih in/ali umetnih dejavnikov in niso posledica krivde in/ali malomarnega ravnanja/nedelovanja pogodbene stranke in /ali tretjih oseb.

8.2. Pogodbena stranka se zavezuje nemudoma, najkasneje pa v 3 (treh) koledarskih dneh od trenutka nastopa okoliščin višje sile, drugo stranko pisno obvestiti o njihovem nastopu, predvidenem trajanju ukrepanja in, če je to mogoče, , oceniti njihov vpliv na izpolnitev (vključno z rokom za izvršitev) obveznosti iz pogodbe, razen v primerih, ko je takšno obveščanje zaradi takih okoliščin nemogoče. Po prenehanju okoliščin višje sile je pogodbena stranka dolžna o tem v istem roku obvestiti drugo pogodbeno stranko z navedbo predvidenega roka izpolnitve obveznosti iz pogodbe.

8.3. Pomanjkanje enega ali drugega pozno obvestilo nastop okoliščin višje sile pogodbeni stranki odvzame pravico do oprostitve odgovornosti za neizpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe.

8.4. Na zahtevo druge stranke je pogodbena stranka dolžna zagotoviti
uradni dokument, ki ga je izdala pristojna vladna agencija oz
organizacija, ki potrjuje nastanek dogodkov, ki predstavljajo okoliščine višje sile.

8.5. Nastop višje sile podaljša rok za izpolnitev obveznosti iz pogodbe za obdobje, ki ustreza trajanju navedenih okoliščin, ob upoštevanju razumen čas odpraviti njihove posledice, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

8.6. Če okoliščine višje sile in njihove posledice trajajo več kot tri mesece, ima vsaka od pogodbenih strank pravico enostransko izvensodno zahtevati odpoved pogodbe. Poleg tega ima vsaka od pogodbenic pravico od druge pogodbenice zahtevati vse, kar je prejela po pogodbi, če to izhaja iz bistva pogodbe ali vsebuje pogoj, da je ta stranka zainteresirana samo za popolno izpolnitev pogodbe in ima pravico do zavrnitve pogodbe, če je možna le delna izvedba pogodbe.

9. Postopek reševanja sporov

9.1. Vsi spori v zvezi z izvršitvijo (sprememba ali odpoved) tega
Sporazum, ki ga želita stranki rešiti s pogajanji.

9.2 V primeru neuspešnega dogovora bosta pogodbeni stranki reševali spore,
iz točke 9.1., v predkazenskem (zahtevnem) postopku.

9.3. Če tožeča stranka prejme zavrnitev prostovoljne izpolnitve zahtev druge stranke ali ne prejme odgovora v 30 koledarskih dneh od datuma pošiljanja zahtevka, ima tožeča stranka pravico predložiti spor v obravnavo Arbitražnemu sodišču v Kr-ska v skladu z zakonodajo Ruska federacija
v redu

10. Zasebnost

10.1. Stranki se zavezujeta, da zaupnih podatkov ne bosta razkrili in jih ne bosta uporabljali, razen za namene izpolnjevanja obveznosti iz te pogodbe. Stranka, ki ji bodo zaupni podatki posredovani, se zavezuje, da bo za njihovo varovanje sprejela ukrepe, ki niso manjši od tistih, ki jih je sprejela za varovanje svojih zaupnih podatkov.

10.2. Informacije, prejete v okviru izvršitve, se štejejo za zaupne
tega sporazuma in vsebuje, vendar ne omejeno na: poslovne skrivnosti, osebne podatke ali druge informacije, zaščitene z zakonom, ali informacije, ki jih je v času prenosa stranka, ki prenaša, označila kot "Zaupno" ali "Strogo zaupno" z navedbo polno ime in naslov lastnika lokacije.

10.3 Stranka, ki je dovolila ali ne dovolila razkritje zaupnih informacij
ob izpolnjevanju drugih zahtev za zagotovitev njegove zaupnosti, nosi
odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije
Federacija.

10.4. Zaupne informacije lahko zagotovi pristojni
vladne agencije in regulatorji trga vrednostni papirji v primerih in po vrstnem redu,
ki ga določa veljavna zakonodaja Ruske federacije, ki ne pomeni odgovornosti za njegovo razkritje.

10.5. Obveznosti pogodbenih strank, določene v tem razdelku, veljajo med trajanjem te pogodbe in 3 (tri) leta po njeni prekinitvi.

11. Trajanje pogodbe

11.1. Ta sporazum začne veljati od trenutka, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in velja, dokler pogodbenici v celoti ne izpolnita svojih obveznosti.

11.2. Ta sporazum lahko pogodbenici podaljšata s podpisom
dvostranski sporazum, ki ga podpišejo pooblaščeni predstavniki in
zapečatena s strani obeh strank.

12. Sprememba in odpoved pogodbe

12.1. Ta sporazum se lahko sporazumno spremeni ali prekine
Stranki s podpisom bilateralne pogodbe, razen v primerih, ko
Pogodba izrecno predvideva možnost enostranske spremembe pogojev. Neskladnost pisni obliki, pa tudi odsotnost podpisa pooblaščenega zastopnika ali pečata ene od strank pomeni neveljavnost sporazuma o spremembi ali odpovedi pogodbe.

12.2. Ta pogodba se lahko na pobudo kupca enostransko izvensodno odpove, pod pogojem, da je drugi stranki poslano pisno obvestilo o odpovedi vsaj 30 (trideset) koledarskih dni pred pričakovanim datumom odpovedi pogodbe.

12.3. V primeru predčasne odpovedi pogodbe po krivdi prodajalca bo slednji plačal kazen v višini 10% skupnih stroškov izdelkov po pogodbi in kupcu povrnil povzročeno škodo. predčasna odpoved Sporazumi, ki niso zajeti s kaznimi.

12.4. Vse medsebojne poravnave med strankama morajo biti zaključene v roku 30 (trideset)
koledarskih dni od datuma prenehanja pogodbe.

12.5. Odpoved pogodbe ne odvezuje pogodbenih strank od izpolnjevanja njunih obveznosti,
ki nastane pred datumom prenehanja.

13. Drugi pogoji

13.1. Po podpisu te pogodbe, vse predhodne pogodbe,
pogajanja in korespondenca o vprašanjih v zvezi s to pogodbo so izgubljeni
pravna moč.

13.2. Če spremenite naslov (lokacijo, poštni), banko
podrobnosti, podatke o pošiljanju, mora vsaka stranka posredovati v 5 dneh
o tem obvesti drugo pogodbeno stranko in nosi tveganje za posledice, ki nastanejo zaradi pomanjkanja navedenih informacij druge pogodbene stranke. Te spremembe začnejo veljati za drugo stranko z dnem njihovega prejema.

13.3. Vsako obvestilo, komunikacija ali informacija v zvezi z izvršitvijo,
spremembo ali odpoved te pogodbe, razen če ni drugače izrecno določeno v tej pogodbi, pogodbenici pošljeta pisno na naslov lokacije druge pogodbenice s priporočeno pošto z zahtevano povratnico ali po kurirju z dostavo naslovniku proti podpisu. . Obvestila, sporočila ali informacije, poslane po kurirju ali po pošti, se štejejo za dostavljene od trenutka, ko jih prejme naslovnik.

13.4. Prodajalec nima pravice prenašati svojih pravic in obveznosti iz te pogodbe.
Dogovor tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja kupca.

13.5. Pravice in obveznosti pogodbenic, ki niso izrecno določene v tem sporazumu, so določene v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije.

13.6. Ta pogodba je sestavljena in podpisana v 2 izvodih v ruskem jeziku,
imajo enako pravno veljavo, po eno za vsako od pogodbenic.

14. Lokacijski naslovi in ​​podrobnosti strank

PRODAJALEC:

CJSC "Organizacija št. 1"
Uradni naslov:

Dejanski naslov:
660000, Kr-sk, ul. Rabochaya, 15
INN 2460025720 KPP 240401001

Direktor ___________I.I. Ivanov

"___" _____________ G.

KUPEC:

LLC "Organizacija št. 2"
Uradni naslov:

Dejanski naslov:
660012, Kr-sk, ul. Centralna, 54
INN 2450025360 KPP 240401001

Direktor_____________P.P. Petrov