Договор на изготовление и поставку продукции. Договор подряда на изготовление продукции из комплектующих заказчика Договор изготовление готовой продукции


«__» ______ 20__г.

Далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ДОГОВОР ПОДРЯДА No. ___
на изготовление продукции из комплектующих Заказчика
г. ______________ "___"__________ ____ г.
_____________________________, в дальнейшем именуем__ "Заказчик",
в лице ____________________________________, действующ___ на основании
_____________________, с одной стороны, и ___________________________,
в дальнейшем именуем__ "Подрядчик", в лице __________________________,
действующ___ на основании __________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Подрядчику производство продукции - _______________ (далее - "продукция") в соответствии со спецификациями и установленными требованиями (Приложение No. __ к Договору), а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству продукции и обязуется выполнять их надлежащим образом.
1.2. Производство продукции будет осуществляться Подрядчиком на оборудовании, предоставленном Заказчиком. Перечень оборудования содержится в Приложении No. ______. В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию Подрядчик обязуется демонтировать оборудование из своих производственных помещений и в течение ___ рабочих дней за свой счет возвратить оборудование Заказчику.
СТАТЬЯ 2. ПЕРЕДАЧА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
2.1. Для выполнения настоящего Договора Заказчик за свой счет закупает и передает Подрядчику все комплектующие, необходимые для производства продукции. Комплектующие, передаваемые Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, должны использоваться исключительно для производства продукции.
2.2. Заказчик передает комплектующие Подрядчику в месте нахождения последнего. Передача комплектующих по количеству и качеству осуществляется по акту, подписываемому представителями Заказчика и Подрядчика.
2.3. Комплектующие должны передаваться Подрядчику в таких количествах, которые Заказчик сочтет необходимыми и удовлетворяющими потребности Подрядчика для производства продукции. Первая передача комплектующих осуществляется не позже чем за _________ рабочих дней до даты начала производства продукции.
2.4. Если какая-либо партия комплектующих, переданная Заказчиком, не удовлетворяет требованиям спецификаций, Подрядчик письменно уведомит об этом Заказчика в течение ___ дней, считая с даты установления этого факта, и приложит письменные отчеты о произведенном Подрядчиком тестировании. Заказчик обязуется заменить указанные комплектующие в течение _________ с даты получения письменного уведомления. В этом случае должен быть согласован в письменной форме новый график производства продукции.
2.5. В конце каждого _______________, в котором имело место производство продукции, Подрядчик обязан представить Заказчику отчет, указывающий, какое количество переданных комплектующих было использовано при производстве продукции; количество комплектующих, хранящихся на учете и находящихся в процессе работы, а также количество продукции, поставленной Заказчику в течение отчетного периода.
2.6. Заказчик имеет право в любое время проводить проверку фактических запасов комплектующих, находящихся у Подрядчика.
СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Заказчик предоставляет Подрядчику заказ на производство продукции, высылая его Подрядчику письмом, по факсу или с нарочным, в котором оговаривается тип и количество производимой продукции, а также указывается срок передачи готовой продукции Заказчику или третьим лицам.
3.2. Заказ считается принятым Подрядчиком, если его копия скреплена подписью уполномоченного представителя Подрядчика и передана по факсу или лично в руки надлежаще уполномоченному представителю Заказчика.
3.3. Подрядчик должен передать заказанную продукцию в указанные в заказе сроки.
3.4. Подрядчик передает готовую продукцию в адрес Заказчика или по реквизитам, указанным Заказчиком.
3.5. Подрядчик должен производить продукцию в строгом соответствии со спецификациями и согласно установленным требованиям. Изменения в спецификациях могут производиться исключительно с согласия Заказчика.
3.6. Заказчик может осуществлять проверку производственных помещений Подрядчика, с тем чтобы удостовериться, что продукция производится в соответствии со спецификациями.
3.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданных ему комплектующих в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Заказчик оказывает Подрядчику техническое содействие, которое Заказчик считает необходимым для того, чтобы Подрядчик производил продукцию в соответствии со спецификациями.
СТАТЬЯ 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
4.1. Подрядчик обязуется в целях обеспечения контроля качества осуществлять приемочный контроль, производственный контроль и заключительную проверку согласно установленным требованиям. Подрядчик несет ответственность за надлежащее осуществление таких проверок. Результаты всех тестов, включая отрицательные результаты, должны быть подытожены и документированы. Заказчик имеет право тщательно изучить эти документы.
4.2. Если продукция окажется требуемого качества, предписываемого спецификациями, то после надлежащего подписания ответственным лицом продукция признается выпущенной.
С каждой поставленной партией продукции Заказчик должен получить следующие документы:
- копию полного комплекта технической документации, выпускную декларацию с датой производства, номером и размером партии;
- сертификаты проверки продукции в виде выдержки из отчета о произведенной проверке;
- все другие документы, необходимые для поставки продукции согласно российскому законодательству.
Подрядчик должен получить от надлежащих структур Сертификат соответствия.
4.3. Партия продукции поставляется Заказчику только после того, как она пройдет тестирование, проверку и контроль, предусмотренные в спецификациях.
4.4. В случае если Заказчик выявит, что что-либо из переданной продукции не соответствует спецификациям или установленным требованиям, Заказчик должен оповестить об этом Подрядчика, который имеет право подвергнуть эту продукцию проверке и тестированию. Если Стороны не смогут прийти к соглашению относительно того, является ли продукция несоответствующей спецификациям или установленным требованиям, Стороны должны обратиться к независимому эксперту, который определит, является ли данная продукция несоответствующей. Его решение будет являться окончательным и обязательным для обеих Сторон. Все расходы, возникшие в связи с независимой экспертизой, должны быть отнесены на счет Стороны, которая вынесла неверное решение относительно соответствия или несоответствия данной продукции спецификациям и установленным требованиям.
4.5. Если будет установлено, что продукция не соответствует спецификациям и установленным требованиям, то Подрядчик обязан возместить стоимость несоответствующей продукции (включая расходы на приобретение комплектующих, поставленных Заказчиком) и расходы на перевозку несоответствующей продукции в складские помещения Заказчика или третьих лиц.
СТАТЬЯ 5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ПРОДУКЦИЮ
5.1. Право собственности на все оборудование, комплектующие, поставляемые Заказчиком, и всю продукцию, произведенную по настоящему Договору, всегда сохраняется за Заказчиком. Подрядчик не приобретает никаких прав, прав собственности или доли в отношении вышеуказанного и не должен предпринимать или допускать любых действий, не сообразных с правом собственности Заказчика, включая, но не ограничиваясь, право наложения ареста на имущество, передачу собственности на любую долю имущества или любое его использование, за исключением тех случаев, когда это предусмотрено условиями настоящего Договора.
5.2. Оборудование остается собственностью Заказчика, но, пока оно находится в распоряжении или под контролем Подрядчика, Подрядчик должен нести за него ответственность. Подрядчик должен гарантировать, что оборудование содержится в должном порядке и рассматривается как собственность Заказчика. Подрядчик не приобретает никаких прав в отношении вышеуказанного и не должен предпринимать или допускать любых действий, несообразных с правом собственности Заказчика.
5.3. Если Подрядчик обнаружит дефект или неисправную работу оборудования, он должен обговорить с Заказчиком порядок действий и Стороны должны договориться относительно квалифицированного специалиста, который будет приводить в порядок, обслуживать, ремонтировать или производить замену оборудования.
СТАТЬЯ 6. ОПЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
6.1. Сумма, которая выплачивается Подрядчику за производство продукции, любая корректировка оплаты и условия платежа оговариваются в Приложении __ к настоящему Договору.
6.2. Заказчик компенсирует Подрядчику транспортные расходы на отправку готовой продукции в адрес Заказчика или указанных им третьих лиц.
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая любое из своих обязательств по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полном объеме.
7.2. В случае просрочки в поставке готовой продукции Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ рублей за каждый день такой просрочки. Неустойка считается признанной с даты направления претензии Заказчика Подрядчику.
СТАТЬЯ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. После прекращения действия настоящего Договора, по любой причине, Подрядчик обязан:
- незамедлительно возвратить Заказчику всю информацию, полученную в письменной форме согласно настоящему Договору, не оставляя у себя ни одной копии, и все неиспользованные комплектующие, а также продукцию;
- прекратить использовать все без исключения сведения относительно продукции и ее производства, предоставленные Заказчиком.
СТАТЬЯ 9. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Права и обязанности Подрядчика по настоящему Договору не могут передаваться ни в полном объеме, ни частично без предварительного письменного согласия Заказчика.
9.2. На протяжении срока действия настоящего Договора и в течение _______ после его прекращения Подрядчик обязан хранить сам и требовать от своих сотрудников сохранения конфиденциальности настоящего Договора и всех сведений, являющихся собственностью Заказчика и предоставленных в целях исполнения Договора.
9.3. Если невыполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору вызвано обстоятельствами или событиями непреодолимой силы, а именно: непредвиденной забастовкой рабочих, стихийными бедствиями, пожаром, землетрясениями, наводнениями, войной, мобилизацией или неожиданным призывом в армию в больших количествах, реквизицией, конфискацией, экспроприацией, государственными декретами, восстаниями, мятежами; повсеместной нехваткой транспортных средств, товаров или энергии, - то такие препятствия будут считаться обстоятельствами форсмажор и Стороны освобождаются от ответственности за задержки, обусловленные этими обстоятельствами; однако при условии, что Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, своевременно известит об этом другую Сторону. После того, как она послала извещение, эта Сторона должна приложить максимум усилий, для того чтобы смягчить последствия таких обстоятельств непреодолимой силы и как можно быстрее исправить ситуацию.
9.4. Любые извещения, запросы и другие методы сообщения должны производиться в письменной форме и считаться должным образом оформленными в том случае, когда они доставляются лично в руки или отправляются заказным письмом, когда имеется квитанция или расписка о получении, оплачены почтовые расходы и подготовлена отправка по соответствующим адресам Сторон, указанным в Договоре, или по адресу, который любая из Сторон вправе сообщить письменно в соответствии с данной статьей, при условии, что уведомления о перемене адреса будут действительными только после их получения.
9.5. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.6. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, в связи с исполнением, нарушением, аннулированием или недействительностью Договора, должны разрешаться ____________________________.
9.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Подрядчик:

__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
М.П. М.П.

г. Москва ___ ___________ 201__ г.

ОАО «_________________» (сокращённое наименование - ОАО «__________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ООО «_________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению продукции (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению__________________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________ (_____________________ тысяч) рублей 00 коп, включая НДС - ________ (______________________ тысяч) рублей 00 коп.
2.2. Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по договору возмездного оказания услуг после зачисления на свой расчетный счет аванса.
3.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Заказчик при приемке работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки.
4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
4.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления работ по Договору для приемки не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не направит в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми в полном объеме.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны при выполнении своих обязательств руководствуются настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора возмездного оказания услуг в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения какого-либо спора, Стороны приложат все усилия для его урегулирования в досудебном порядке.
6.2. Если какой-либо спор не будет разрешен в течение 21 (двадцати одного) календарного дня, с даты получения письменной претензии соответствующей Стороной, противоположная Сторона имеет право для обращения в Арбитражный суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________

на изготовление изделия

г. Уфа _________________ 2013 г.

ИП, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации, от 01.01.2001 г., с одной стороны, и __________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и материалами изготовить __________________________________________в количестве ____шт. , и передать их в собственность Заказчика после полной оплаты, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Каждое готовое изделие передается в сборе.

1.2. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена работ по изготовлению одного изделия по Договору составляет _____________ (__________________________________________________) рублей.

2.2. Общая цена Договора составляет _____________ (_________________________________________________) рублей.

2.3. Цена Договора остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока его действия.

2.4. Оплата производится следующим образом:

2.4.1. Заказчик производит предварительную оплату в размере ____% от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет ________________________________________________руб.


2.4.2. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет ____________ руб. и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Готовые изделия передаются одной партией, и только после полной оплаты цены договора Заказчиком. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности изделий за ____ дней до передачи.

3.2. В течение ____ дней с момента уведомления готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи. При приемке Заказчик осматривает и тестирует готовые изделия. По истечении указанного срока Подрядчик вправе составить акт приемки-передачи за своей подписью и направить его Заказчику. Изделия считаются принятыми Заказчиком с момента направления такого акта.

3.3. При обнаружении недостатков в изделиях Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику и отмечает их в акте.

3.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по изготовлению изделий по настоящему Договору в следующие сроки:

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.


7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

8.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

8.4. Текст и условия Договора являются конфиденциальными.

8.5. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

ИП Юсупов Рунар Ривхатович

ОГРНИП: 311028022300256

Почтовый адрес: 4, 2 этаж,

Банковские реквизиты:

Корр. счет 30101810600000000770

Расчетный счет 40802810300810000452

Юридический и почтовый адрес:

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

________________________

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ИП, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации от 01.01.2001 г.___________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________(Ф. И.О.), действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий акт о том, что работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

________________________

________________________/___________________/


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ______

на изготовление изделия от «___»_____________2012г.

г. Уфа «____»__________2012 г.

ИП, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации, от 01.01.2001 г., с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________(Ф. И.О.), действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести изменения в п. 4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по изготовлению изделий по настоящему Договору в следующие сроки:

4.1.1. Срок начала работ: __________________.

4.1.2. Срок окончания работ: ___________________.

3. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

________________________

________________________/___________________/

Договор №

г. Красноярск

«__» __________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1» (далее по тексту ООО «Организация №1»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Организация №2» (далее по тексту ОАО «Организация №2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя продукцию согласно предоставленным Покупателем образцам, далее «Продукция», в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1″, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Продавец обязуется:

2.1.1.Поставить Продукцию в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов.

2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.

2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки о
предстоящей поставке Продукции по электронной почте ________или по телефону _______.

2.2.Покупатель обязуется:

2.2.1. Предоставить Продавцу образцы продукции в течение двух рабочих дней с момента направления заявки в адрес Продавца.

2.2.2. Направить в адрес Продавца заявку на изготовление и поставку Продукции по электронной почте ____________.

2.2.3. Принять Продукцию в соответствии с предоставленными образцами.

2.2.4. Оплатить стоимость поставленной Продавцом Продукции в соответствии с ценами, согласованными в Приложении №1 к Договору, и на условиях настоящего Договора.

2.3. Продавец имеет право:

2.3.1. Осуществить досрочную поставку Продукции по согласованию с Покупателем.

3. Цена и стоимость Продукции по Договору

3.1. Покупатель оплачивает Продукцию по договорной цене, предусмотренной в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

3.2. Цена Продукции, указанная в Приложении №1 к Договору, устанавливается в рублях и включает в себя стоимость упаковки и доставки Продукции до склада Покупателя, расположенного по адресу: ____________________________________.

3.3.Цена Продукции, доставляемой по настоящему Договору, остается неизменной на
весь срок действия Договора.

3.4. Общая стоимость Продукции определяется в соответствии с Приложением №1 к Договору.

4. Порядок расчётов

4.1. Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами. Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной о принятии Продукции на складе Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора.

4.2. После произведенной поставки и подписания соответствующей накладной Продавец передает Покупателю счет и счет-фактуру. По полученному счету Покупатель производит оплату поставленной Продавцом Продукции путем безналичного расчета в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной.

4.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.

5. Приемка Продукции

5.1. Продукция передается Покупателю по адресу доставки, указанному в п. 3.2., и в сроки, согласованные Сторонами в п. 2.1.3.

5.2. Продукция передается в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара и упаковка должны предохранять Продукцию от повреждений и утраты качеств при транспортировке и хранении. Покупатель вправе не принимать Продукцию, если она доставлена в
нарушенной упаковке или не имеет надлежащей маркировки. Отметка об этом делается в товарной накладной.

5.3. Поставленная Продукция принимается Покупателем по товарным накладным. При принятии Продукции Покупатель осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленной Продукции утвержденному образцу, а также целостность упаковки и наличие маркировки. По результатам данной проверки Покупатель подписывает товарные накладные при отсутствии претензий к ассортименту, комплектации, количеству и качеству Продукции. С момента подписания Покупателем товарных накладных к нему переходит риск случайной гибели и повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию.

5.4. При приемке Продукции Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие Продукции российским стандартам качества, техническим регламентам и прочим требованиям, установленным действующим законодательством.

5.5. Продавец считается исполнившим обязанность по поставке с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон. В случае предъявления Покупателем претензий при приемке Продукции Продавец обязан устранить выявленные недостатки своими силами за свой счет путем: поставки недостающего количества Продукции; замены Продукции, не соответствующей условиям об ассортименте, комплектации или качеству, ранее согласованным Сторонами.
Срок устранения недостатков не должен превышать изначально оговоренного Сторонами срока поставки Продукции. При невозможности устранения недостатков в указанный срок и недостижения Сторонами иного соглашения Договор считается расторгнутым досрочно по вине Продавца с даты направления Покупателем уведомления о расторжении Договора, если иное не указано в уведомлении.

6. Гарантии

6.1. Качество поставленной Продукции должно полностью соответствовать требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя, а также техническим условиям, предусмотренным Договором.

6.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 12 месяцев с даты
подписания товарной накладной.

6.3. В случае обнаружения дефекта поставленной Продукции (выявления некачественной Продукции) в течение гарантийного срока вызов и явка представителей Продавца для участия в составлении рекламационного акта являются обязательными. Продавец обязан направить своего представителя к месту нахождения некачественной Продукции в течение трех календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки представителя Продавца в указанный срок рекламационный акт составляется Покупателем самостоятельно и считается принятым (утвержденным) Продавцом без возражений. На основании рекламационного акта Поставщик по выбору
Покупателя выполняет одно из обязательств, указанных в п. 6.4 настоящего раздела.

6.4. После составления рекламационного акта Поставщик по выбору Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты составления указанного акта своими силами и за свой счет:
-заменяет Продукцию на новую, доставляет её Покупателю, и возмещает все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, либо возвращает денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7. Ответственность Сторон

7.1. Продавец несёт полную ответственность за качество поставляемой Продукции, за соблюдение сроков поставки Продукции, а также за полноту и правильность оформления сопроводительной документации на Продукцию.

7.2. Покупатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в размере реального ущерба, причиненного Продавцу, кроме случаев просрочки оплаты поставленной Продукции.

7.3. За просрочку поставки или замены Продукции (части Продукции) Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,01% от стоимости непоставленной/ заменяемой Продукции за каждый день просрочки поставки/замены. Пеня начисляется за весь период просрочки и уплачивается Продавцом при условии получения от Покупателя письменного требования (претензии) об уплате пени.

7.4. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты Продукции, предусмотренных настоящим Договором, Продавец направляет Покупателю уведомление о просрочке оплаты Продукции. Если Покупатель по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Продавец вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,01% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.

7.5. Продавец несет ответственность за поставку Продукции, обремененной правами третьих лиц, и обязан возместить Покупателю убытки, причиненные в результате предъявления Покупателю соответствующих претензий третьих лиц.
Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения cоответствующего требования от Покупателя. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

7.6. В случае обнаружения при приемке или при использовании Продукции
несоответствия её требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя или условиям, предусмотренным Договором, Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя заменить несоответствующую Продукцию и возместить Покупателю все убытки, связанные с такой заменой. В случае невозможности замены Продукции Продавец обязан в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату несоответствующей Продукции, и
уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7.7. В случае обнаружения дефекта Продукции при её приемке Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления по выбору Покупателя заменить некачественную Продукцию и возместить Покупателю все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, или в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.

7.8. В случае просрочки поставки/ замены Продукции (части Продукции) более, чем на 20 (двадцать)календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости непоставленной Продукции и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Продавец обязан вернуть Покупателю денежные средства, полученные в оплату непоставленной Продукции,в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора. Датой расторжения Договора считается дата направления соответствующего уведомления Покупателем, если иное не указано в самом уведомлении.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных об стоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются обстоятельствами непреодолимой силы, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие).
Сбои/перерывы в работе используемого Стороной договора оборудования и/или
программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются обстоятельствами непреодолимой силы,только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или третьих лиц.

8.2. Сторона договора обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона договора обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.

8.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону договора права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. По требованию другой Стороны Сторона договора обязана предоставить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы.

8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных о бстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1.Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего
Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.

9.2.В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры,
указанные в п.9.1., в досудебном (претензионном) порядке.

9.3. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Кр-ска в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках исполнения
настоящего Договора и содержащая включая, но, не ограничиваясь: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

10.3.Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.

10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и
скрепленного печатями обеих Сторон.

12. Изменение и расторжение Договора

12.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда
Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Покупателя при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

12.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Продавца последний уплачивает неустойку в размере 10% от общей стоимости Продукции по Договору и возмещает Покупателю убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.

12.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты расторжения Договора.

12.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты расторжения.

13. Прочие условия

13.1.После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.

13.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских
реквизитов, отгрузочных реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок
уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.

13.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку. Уведомления, сообщения или информация, направленные курьером или по почте считаются доставленными с момента их получения адресатом.

13.4. Продавец не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.

13.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14 . Адреса места нахождения и реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:

ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:

Фактический адрес:
660000, г. Кр-ск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001

Директор_____________И.И. Иванов

«___» _____________ г.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Организация №2»
Юридический адрес:

Фактический адрес:
660012, г. Кр-ск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001

Директор_____________П.П. Петров