Договор на натяжные потолки. Договор натяжные потолки, на установку, монтаж, образцы Договор на установку натяжных потолков ип

№_____________п

ООО «Потолок-Монтаж» (далее - Исполнитель) в лице директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________ (далее - Заказчик) с другой стороны заключили данный Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет работы по монтажу натяжных потолков (далее - работы).

1.2. В работе используются материалы Исполнителя.

1.3. Сроки выполнения работ, объем и их стоимость, которые составляют предмет данного договора, определяются в Дополнительном соглашении к договору.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан выполнить, а Заказчик принять работы согласно с Дополнительным соглашением к данному договору.

2.2. Заказчик обязан своевременно оплатить работу Исполнителя согласно с условиями договора и Дополнительного соглашения к нему.

2.3. Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента завершения работ по монтажу натяжных потолков подписать «Акт о приеме-сдаче выполненных работ» или представить Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме, иначе «Акт о приеме-сдаче выполненных работ» считается подписанным, а работы - выполненными.

2.4. Исполнитель обязан в случае возникновения обстоятельств, которые замедляют ход работ либо делают дальнейшее их продолжение невозможным, включая несоответствие помещения техническим требованиям к помещениям для установки натяжных потолков, немедленно уведомить об этом Заказчика.

2.5. Заказчик обязан в случае возникновения обстоятельств, которые замедляют ход работ либо делают дальнейшее их продолжение невозможным, немедленно устранить данные обстоятельства. Иначе срок выполнения работ продляется на время задержки, которая вызвана данными обстоятельствами.

2.6. Исполнитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно устранять дефекты и недостатки в работе, которые возникли по вине Исполнителя, в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания «Акта о выявленных недостатках».

2.7. Исполнитель обязан в течение гарантийного срока по заявке, поступившей от Заказчика, провести осмотр выполненных работ с целью выявления дефектов и недостатков, и составить на основании данного осмотра «Акт о выявленных недостатках».

2.8. Исполнитель по соглашению с Заказчиком имеет право сдать работы раньше оговоренного срока.

3. Порядок расчетов

3.1. Расчет за установку натяжных потолков производится двумя частями: предоплата в размере 10-20% от стоимости работ и окончательный расчет.

3.2. Предоплата производится в течение 3 (трех) дней с момента подписания Дополнительного соглашения к данному договору.

3.3. Окончательный расчет производится не позднее 3 (трех) дней с момента подписания «Акта о приеме-сдаче выполненных работ».

3.4. Порядок расчетов может быть изменен. Изменения вносятся в Дополнительное соглашение к данному договору.

4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное неисполнение своих обязательств по данному договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, пожара, землетрясения, а также постановлений правительства Российской Федерации и местных органов власти, если данные обстоятельства непосредственным образом оказали влияние на исполнение данного договора. В этом случае срок исполнения обязательств по договору переносится соразмерно со временем, в течение которого действовали данные обстоятельства. В случае их продолжения более 3 месяцев, каждая сторона договора имеет право аннулировать его. При этом ни одна из сторон не имеет права на возмещение убытков.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу сразу после его подписания обеими сторонами. Договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по данному договору.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все разногласия и споры, возникшие по данному договору, решаются путем ведения переговоров между сторонами.

6.2. В том случае, если разногласия и споры не могут быть урегулированы путем ведения переговоров между сторонами, они в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат разрешению в судебном порядке.

7. Изменение условий договора

7.1. Договор может быть изменен, признан недействительным или расторгнут по основаниям, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации либо по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к данному договору действительны только в том случае, если они зафиксированы в письменной форме.

8. Технические условия

8.1. Исполнитель предупреждает Заказчика о том, что периметр и форма помещения после выполненных замеров должны оставаться неизмененными и совпадать с чертежами, указанными в договоре. В случае расхождения фактических размеров помещения на момент установки c теми размерами, которые указаны в чертеже потолка, который подписан в момент заключения договора, Заказчик оплачивает доработку (при технической возможности доработки) или полную замену полотна.

8.2. Заказчик обязан надлежащим образом подготовить помещение для монтажа натяжных потолков: все строительные работы должны быть завершены, мусор тщательно убран, должен быть обеспечен доступ рабочих к местам установки закладных и по периметру помещения. Должны быть проведены кабельные линии к местам монтажа, которые обеспечивают гарантированное отключение и включение напряжения.

8.3. Штатные монтажники Исполнителя на выполняют электромонтажные работы. В число их обязанностей не входит подключение люстр и светильников.

8.4. Необходимо, чтобы помещения были отапливаемыми как в момент монтажа, так и в процессе их эксплуатации. Стены в местах крепления профиля должны быть неповрежденными, прочными, гладкими (без шероховатостей и углублений).Если в процессе установки обнаруживается, что стена является непригодной для закрепления профиля в результате наличия скрытых дефектов, Заказчик осуществляет ее ремонт своими силами либо оплачивает изготовление и установку конструкций для иного способа крепления профиля. В том случае, если продолжение работ невозможно, повторный выезд специалистов на объект Заказчиком оплачивает дополнительно в том размере, который согласован с Исполнителем.

8.5. Керамическая плитка, гипсокартон и прочие отделочные и конструктивные материалы должны быть надежно закреплены и выдерживать оттягивающую нагрузку минимум в 1000 Н/м.п. В том случае, если конструкции для крепления усложненных потолков изготовлены Заказчиком, их чертежи в обязательном порядке должны быть согласованы с представителем Исполнителя.

8.6. До начала установки натяжного потолка Заказчик обязан согласовать с менеджером Исполнителя тип светильников. В том случае, если Заказчик не представит Исполнителю образец светильника в указанный срок, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие светильников техническим требованиям монтажа светильников в натяжные потолки, и за те последствия, которые будут вызваны данным несоответствием. Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна быть выше 35 W.

8.7. Минимальное расстояние между лампами накаливания и полотном натяжного потолка - 15 см. с учетом провиса потолка. Люстры и светильники, которые примыкают к пленке потолка, должны оснащаться исключительно энергосберегающими лампами, которые в процессе эксплуатации не должны нагреваться до температуры более 50 0С.

8.8. На площадях более 25 м. кв. и на потолках сложной формы могут быть небольшие деформации сварных швов (отклонение от прямой линии на расстояние от 1 до 2 см). В связи с особенностями физической структуры пленки ПВХ, из которой сваривается потолок, на полотне допустимы текстурные изменения, не превышающие 5% от общей площади потолка

8.9. В связи с конструктивными особенностями натяжной потолок имеет провис, зависящий от формы, текстуры и площади полотна. Он должен составлять не более 150 мм.

8.10. Допустимы колебательные движения натяжного потолка в вертикальной плоскости под воздействием перепада давления между пространствами, которые разделены натяжным потолком и являются следствием недостаточной герметичности пространства, которое расположено над натяжным потолком, а также воздушных потоков. Возможная амплитуда колебания потолка зависит от его формы, текстуры и площади и не должна быть более 200 мм. В целях избежания колебательных движений натяжного потолка.Заказчику рекомендуется устранить имеющиеся в базовом потолке и прилегающих к нему конструкциях и стенах щели до начала монтажных работ. За повреждение натяжных потолков в связи с вертикальным колебанием Исполнитель ответственности не несет.

8.11. В зависимости от ширины выбранной для потолка фактуры Исполнитель предупреждает Заказчика о наличии сварных швов, обусловленных технологией изготовления натяжного потолка, которые располагаются на расстоянии минимум 140 см друг от друга

8.12. Транспортировка натяжного потолка осуществляется в свернутом либо сложенном виде, в связи с чем после проведения монтажа допустимо наличие продолговатых углублений в местах сгиба, которые самопроизвольно выравниваются в течение 30-40 дней и не считаются дефектом полотна.

8.13. В связи с длительным хранением пленки в свернутом виде на ней допустимо образование складок, которые на установленном потолке не устраняются.Исполнитель не несет ответственности за возникновение дефектов потолка, которые образовались в связи с хранением полотна более 15 дней из-за того, что по вине Заказчика его установка была невозможна.

9. Прочие условия договора

9.1. Гарантийный срок на полотно - 10 (десять) лет с момента подписания «Акта приема-сдачи выполненных работ».

9.2. Гарантийный срок на работы по монтажу натяжного потолка - 3 (три) года с момента подписания «Акта приема-сдачи выполненных работ».

9.3. В том случае, если договор будет расторгнут по вине Заказчика, деньги, уже внесенные Заказчиком, переходят Исполнителю в счет оплаты неликвидного товара, закупленного для Заказчика.

9.4. В том случае, если любая из статей данного договора либо ее часть окажется недействительной в связи с каким-либо законом, она будет считаться отсутствующей в данном договоре. Все остальные статьи останутся в силе.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.

Любые деловые или коммерческие отношения должны быть подтверждены документально. Даже если вы нанимаете человека просто снести стену в доме, желательно составить договор и указать в нем все важные для обеих сторон моменты — кто и за что несет ответственность.

А уж если речь идет о такой достаточно серьезной услуге, как монтаж натяжного потолка, необходимо забыть о своей нелюбви к бюрократии. Договор станет залогом вашего спокойствия и исполнения обязательств, взятых на себя фирмой .

Зачем нужен договор

Спрос на натяжные потолки сегодня очень велик. Этим и пользуются недобросовестные исполнители, часто предлагая своим клиентам некачественный товар, а иногда и явную подделку, не отвечающую техническим требованиям. Далеко не все потребители могут на взгляд определить качество натяжного полотна. К тому же образцы и готовые потолки, за которые уже отданы немалые деньги, подчас отличаются друг от друга, как небо и земля .

Поэтому прежде чем заказывать подобную услугу, необходимо потребовать у продавца все необходимые документы: сертификаты качества, лицензию на производство работ и т.п. Но даже если все они в полном порядке, необходимо заключить договор на установку потолка.

Каждая уважающая себя фирма предоставляет все документы даже без требования заказчика, в том числе и типовой договор (см. ). Если же этого не происходит, или в ответ на вашу просьбу предъявляются лишь копии документов, это уже повод отказаться от сотрудничества.

Что же касается самого договора, то в нем кроме прав и обязанностей сторон учитываются все те моменты, которые обезопасят вас от многих неприятностей . Например, от оплаты непонятных дополнительных услуг, от расходов на ремонт при некачественной установке потолка и т.д.

Имея на руках этот документ, вы вправе требовать от исполнителя выполнения всех указанных в нем пунктов. Без договора вы даже не сможете доказать, что именно эта фирма оказывала вам услугу.

Совет. Если при первом же звонке в фирму, занимающуюся натяжными потолками, вам предлагают привезти бланк договора домой, не соглашайтесь. Вы должны убедиться, что у фирмы есть свой офис, адрес которого, а также юридический адрес, указаны в договоре верно. В противном случае вы рискуете нарваться на мошенников.

Что должно быть указано в договоре

При заключении договора часто бывает так, что люди подписывают его, не читая. И только потом, дома, обнаруживают, что какие-то пункты их не устраивают, а какие-то вообще не включены в документ.

Чтобы этого не произошло, перед походом в фирму изучите в Интернете любой образец договора и подумайте, что бы вы ещё хотели в него включить.

Чтобы вам было легче ориентироваться в этом вопросе, расскажем о тех разделах, которые обязательно должны быть в любом договоре.

Права и обязанности сторон

В обязанности заказчика входит:

Оплата услуг в оговоренные договором сроки.
Предоставление исполнителю возможности для выполнения работ по настоящему договору: обеспечение доступа к месту проведения работ, подготовка помещения к установке потолков, устранение обстоятельств, делающих невозможным её проведение.
Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ.

Однако если результат работы вас не устраивает, вы имеете право отказаться от приемки в письменной форме с указанием причин.
Обязанности исполнителя:

Выполнение работ, указанных в договоре в полном объеме и в установленные сроки исполнения.
Использование собственных материалов и инструментов.
Устранение за свой счет дефектов и недостатков потолка, выявленных в течение гарантийного срока и возникших по вине исполнителя.

Исполнитель имеет право по соглашению с заказчиком сдать работу раньше условленного срока. А если дефекты произошли по вине заказчика из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации натяжного потолка – требовать с него оплату за ремонт.

Порядок расчетов

В этом разделе договора оговариваются такие моменты, как размер предоплаты, сроки окончательных расчетов, сумма работ по договору (см. ).

Форс-мажор

Любой типовой договор должен содержать этот раздел. В нем перечисляются те обстоятельства, которые полностью или частично освобождают стороны от ответственности за невыполнение своих обязательств.

Это могут быть природные катаклизмы (наводнение, землетрясение), техногенные катастрофы, а также новые постановления или законы, которые препятствуют выполнению одной из сторон своих обязательств .

В этом же разделе оговариваются сроки выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, на которые они могут быть отодвинуты.

Технические условия

Это один из основных разделов договора, который обязывает обе стороны соблюдать определенные технические условия.

Если фирма занимается только установкой натяжных потолков, то могут быть предъявлены следующие требования, согласно которым заказчик обязан:

После замеров периметр и форма помещения должны сохраняться заказчиком в неизменном виде.

Для справки. Соблюдение этого требования обязательно, так как если вы внесете любые изменения в планировку, готовое натяжное полотно будет невозможно установить в помещении. Либо оно будет провисать. В этом случае доработка и переделка оплачивается заказчиком, а исполнитель не несет ответственности. Поэтому все строительные работы (кроме чистовых) должны быть закончены до составления чертежей потолков.

Заказчик должен обеспечить готовность всех электромонтажных работ к моменту установки потолка (см. ). Часто сюда входит и установка закладных для светильников, потолочных карнизов и другого оборудования. Но лучше, если эти работы возьмет на себя сам исполнитель. Так же, как установку и подключение осветительных приборов.
Заказчик должен подготовить помещение к монтажу – убрать из него строительный мусор, обеспечить свободное перемещение монтажников по периметру помещения.

Этот раздел может содержать ещё множество пунктов, касающихся, например, согласования типов светильников, прочности стен и конструкций, к которым будет крепиться потолок, допустимой величины провиса полотна и т.д.

Прочие разделы

Достаточно изучить любой образец договора на установку в соответствии с действующим законодательством РФ, чтобы знать, какие разделы должны быть в нем непременно.

Это:

Порядок разрешения споров
Срок действия договора
Гарантийные обязательства
Адреса и реквизиты сторон

Что касается последнего раздела, то заказчику следует обратить на него особое внимание до момента подписания и убедиться, что адрес фирмы и ФИО руководителя совпадают с действительными.

Дополнительное соглашение к договору

Как правило, к данному договору прилагается дополнительное соглашение, в которое входят чертежи полотков, расчеты их площади и стоимости работ, указание вида и цвета натяжного полотна, количества и направления швов и т.п.

Все эти данные заносятся в спецификацию.

Тут же в дополнительном соглашении оговариваются дополнительные работы, которые должен произвести исполнитель. Это может быть устройство электрической разводки, работ по установке конструкций для многоуровневых потолков, и даже уборка мусора по окончании монтажа потолка.

Заключение

Заключая договор на натяжные потолки, необходимо четко знать, что вы хотите получить от исполнителя. Все свои требования нужно включить в этот документ. Только в этом случае вы сможете добиться исполнения этих требований в полном объеме и обезопасите себя от мошенников и форс-мажорных обстоятельств.

Итак, вы решились на установку натяжного потолка. Что ж, сделан отличный выбор по варианту облицовки потолочной поверхности. Осталось найти квалифицированного специалиста и заключить договор на установку натяжных потолков.

В этой статье мы разберем имеющиеся нюансы в оформлении документов, и поможем вам избежать многих подводных камней и возможных конфликтных ситуаций. Потратив немного времени на изучение рынка и юридических бумаг, можно защитить себя от обмана и мошенничества.

Выбор компании-установщика

К этому моменту следует отнестись со всей ответственностью, так как от опыта и аккуратности мастеров во многом зависит внешний вид и долговечность установленного покрытия. Если качество приобретаемой пленки или ткани можно оценить по предоставленным образцам и сертификатам на продукцию, то при выполнении работ по их установке гарантией станет заключение контракта.

Не нужно сразу поддаваться увиденной где-то рекламе и суперльготным расценкам. Проведенный предварительно маркетинговый анализ средней стоимости работ, должен помочь сориентироваться в ценах на этом рынке.

Не лишней будет консультация со знакомыми и родными, имевшими опыт установки у себя натяжных потолков. Они смогут дать объективную оценку качества установки и квалификации сотрудников компании, осуществляющей монтаж покрытий.
Имеющаяся в наше время возможность быстрого поиска нужной информации поможет дистанционно изучить предложения компаний, а также ознакомиться с отзывами потребителей.

Важно! К отзывам не всегда можно относиться с полным доверием, так как они могут быть размещены самими сотрудниками, а также в последнее время получила распространение покупка положительных откликов.

Остановившись на нескольких подходящих, как вам кажется, подрядчиках, следует посетить их офис. Сам внешний вид офисного помещения, оборудование, количество сотрудников, наличие городских телефонов также имеют значение при формировании мнения о фирме.
Пообщавшись с менеджерами, можно выяснить стаж компании по данному направлению, изучить имеющиеся сертификаты, посмотреть примеры работ.

Преимуществом станет наличие у компании сертификата соответствия менеджмента качества ISO

Плюсом для имиджа установщика станет готовность предоставить контакты заказчиков, имевших опыт работы с ним. Совсем нелишними будут общение с клиентами подрядчика, их отзывы и рекомендации.
Важным моментом в определении целесообразности сотрудничества станет приезд специалиста на осмотр и замер помещения. Замерщик должен четко рассчитать стоимость работ с учетом всех дополнительных расходов.
Сам процесс снятия размеров также показателен. Использование, например, лазерного дальномера, является еще одним небольшим плюсом в копилку мастера.

Обычно замерщик привозит с собой и бланк договора на натяжные потолки.

После того, как составлено мнение о подрядчике и принято решение о сотрудничестве, самое время переходить к заключению договора.

На заметку: Как правило, поставщики предоставляют «болванку» контракта, так сказать, типовой договор на натяжные потолки, и отказываются вносить туда какие-либо коррективы. Не следует подписывать документ, не ознакомившись с ним внимательно, или не внеся имеющиеся ремарки. Нежелание учитывать мнение клиента может стать препятствием к дальнейшим взаимоотношениям.

Заключение договора на установку

Рассмотрим подробно, на какие пункты контракта следует обратить внимание в первую очередь, когда заключается договор на установку натяжного потолка.

Стороны, подписывающие контракт

Договор может быть заключен в двустороннем порядке или с привлечением субподрядчика. В последнем случае, следует проверить и его состоятельность в качестве надежного партнера.

Стоимость работ, порядок взаиморасчетов

В этом пункте обычно фигурирует общая сумма договора, калькуляция стоимости работ и материалов оформляется Дополнительным соглашением:

Важно проверить совпадение озвученной при составлении сметы цифры с отраженной в контракте.
Сумма вносимой предоплаты также должна соответствовать предварительным договоренностям.
Окончательный расчет обычно производится в момент подписания Акта приемки выполненных работ. Форма оплаты (наличная или безналичная) также оговариваются в контракте.

Права и обязанности сторон

Следует заметить, что, помимо прав, договор для натяжных потолков обычно предусматривает и обязанности Заказчика, и нарушение условий контракта может повлечь неприятные последствия.

Заказчик может осуществлять контроль над ходом производимых работ, и не подписывать Акт приемки, если его не устраивает качество установки.

Важно! Заказчик вправе самостоятельно приобрести материалы и комплектующие, необходимые для установки покрытия. В этом случае, за качество реализованной продукции отвечает поставщик.

Обязанности Заказчика:

В оговоренные договором сроки обеспечить доступ подрядчику к месту установки потолка, подготовить для этого помещение.
После подписания Акта, произвести в соответствии с условиями контракта полную оплату предоставленных услуг.
При отказе произвести оплату Исполнитель вправе осуществить демонтаж полотна, и выполнить повторную установку в удобное для него время и за счет Заказчика.
Как правило, от Заказчика требуют предоставить схему расположения электрической проводки. Мало кто из нас это может сделать, так как потребуется наличие специального прибора.

Обратите внимание! Лучше договориться с Исполнителем о проведении работ по обследованию помещения и выявлению скрытой разводки его силами, что и зафиксировать документально, то есть вписать этот пункт в договор для потолков натяжных.

Это поможет избежать проблем, в том числе и материальных, в случае получения травм работником, устанавливающим покрытие.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан выполнить оговоренные контрактом работы в полном объеме и в установленные сроки.
В случае повреждения материала по вине Заказчика, дополнительные расходы ложатся на его плечи. При порче имущества по вине Исполнителя, возмещать вред должен он.
Ликвидировать возникшие в период действия гарантии дефекты натяжного покрытия своими силами. Однако, если будет доказано, что дефекты возникли вследствие неправильной эксплуатации со стороны Заказчика, ремонт придется проводить за его счет.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты могут быть предусмотрены штрафные санкции.

Техническое задание

В этом документе, оформляемом обычно в виде Дополнительного соглашения, обязательно должен фигурировать обмерный план, по которому и изготавливается покрытие. Ошибки в его составлении могут привести к лишним проблемам и тратам, зачастую, и на дополнительный материал.

Помимо обмерного плана потолка, техническое задание должно включать весь перечень предстоящих работ (в том числе монтаж электропроводки, установку светильников, вывоз мусора) и используемых материалов. Оно может быть оформлено в виде сметы, являющейся неотъемлемой частью контракта.

Именно по этому документу и будут впоследствии приниматься выполненные работы. После осуществления замеров, Заказчику запрещается вносить изменения в размеры и геометрию помещений, в которых предусматривается проведение работ по облицовке потолка.

Акт выполненных работ

Хочется посоветовать контролировать процесс установки натяжных потолков постоянно, так как только в этом случае можно своевременно заметить факты нарушения технологии проведения работ, и использование, например, дешевых комплектующих взамен утвержденных качественных. На готовой облицовке подмены можно не заметить.

Если качество выполненных работ Заказчика устраивает, он обязан подписать Акт.

Форс-мажор

В договоре обычно прописываются чрезвычайные обстоятельства: природные катаклизмы, войны, законодательные акты, мешающие сторонам полностью или частично выполнить свои обязательства.

Также читайте другие части статьи:

Инструкция по эксплуатации

Договор на потолки обязательно должен включать пункт, в котором оговариваются правила эксплуатации натяжных покрытий. Данные рекомендации также могут быть оформлены в виде Приложения к контракту.

В частности, в нем указывается, что во время действия гарантийного срока запрещается осуществлять ремонт потолка без уведомления и участия исполнителя.

Как можно было убедиться из вышесказанного, даже такой, казалось бы, простой документ, как договор на установку натяжного потолка, таит в себе определенные подводные камни. Для защиты своих прав и денежных средств, рекомендуем со всей ответственностью отнестись к его подписанию.

ДОГОВОР №______

г Тольятти _______________________20. г.

Именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:

Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи- приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.

Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).

Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.

Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.

Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.

Заказчик обязан:

2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.

2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.

2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.

2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.

2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.

2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.

Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.

Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.

4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.

4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:

5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.

5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.

5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.

Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.

Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.

Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.

В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.

Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.

Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.

7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ИП Духанин Владимир Николаевич	ФИО
	АДРЕС


ИНН:632301528442	Паспорт
ОГРН:314632416000024
ТЕЛЕФОН: 71-23-53 ; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753	ТЕЛЕФОН

ПОДПИСИ СТОРОН

__________________(Духанин В.Н.) ___________________________(____________________)

г. _______________ "__"___________ ____ г.

В лице _________________________, действующ___ на основании _________________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и _________________________ в лице _________________________ действующ___ на основании _________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов (или: из материалов, предоставленных Заказчиком), собственными силами и средствами работы по установке натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (или подвесных звукопоглощающих потолков) в помещении Заказчика (далее - "работы") - _____________________, расположенном по адресу: ____________________, в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями действующего законодательства, Планом-графиком работ (Приложение N _____), Сметой (Приложение N _____), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды, перечень, качество материалов, подлежащих использованию Подрядчиком, устанавливаются Заданием Заказчика (Приложение N _____), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Подрядчика:

2.1.1. Не позднее ____________________ с момента подписания Сторонами настоящего договора Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику следующую документацию:

План-график работ (Приложение N _____);

Спецификацию на материалы, предоставляемые Подрядчиком для выполнения работ (Приложение N _____), в которой указывается ассортимент, количество и качество предоставляемых Подрядчиком материалов;

Смету на выполнение работ (Приложение N _____).

2.1.2. Подрядчик обязан поставить материалы для выполнения работ вместе с товаросопроводительной документацией в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией не позднее ____________________ с момента согласования Сторонами документации, указанной в п. 2.1.1 настоящего договора.

2.1.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее ____________________ с момента поставки материала, необходимого для выполнения работ.

2.1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями о качестве, согласованными Сторонами в Задании Заказчика (Приложение N _____).

2.1.5. Стороны договорились, что Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан не позднее ____________________ с момента обнаружения указанных в настоящем пункте обстоятельств известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: ____________________;

Обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ и к дате приема-передачи результата выполненных работ подготовить Акт выполненных работ (Приложение N _____).

2.1.8. Подрядчик обязан вывезти в срок: ____________________ (варианты: до согласованной Сторонами даты приемки работ; в _____-дневный срок с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также произвести уборку помещения от строительного мусора.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан рассмотреть представленную Подрядчиком документацию, указанную в п. 2.1.1 настоящего договора, в течение ____________________ с момента ее получения и предоставить свои возражения или вернуть Подрядчику подписанную документацию.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, на период _____ с _____ часов до _____ часов по следующим дням недели: ____________________.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

2.2.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.2.7. В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в п. 2.1.6 настоящего договора, Заказчик обязан дать Подрядчику указания, касающиеся выполнения работ, не позднее ____________________ с момента получения извещений Подрядчика.

2.2.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

2.2.9. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком приобретать материалы: ________________________ и оборудование: _______________________ (указать наименование) (указать наименование) в следующих случаях: _____________________________________________________. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на документально подтвержденную стоимость приобретенного оборудования и материалов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

Начало работ: "___"___________ ____ г.;

Окончание работ: "___"___________ ____ г.;

Промежуточные сроки выполнения работ определены Сторонами в Плане-графике работ (Приложение N _____), который является неотъемлемым приложением к настоящему договору;

Общая продолжительность работ составляет ____________________.

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N _____).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость предоставленных Подрядчиком материалов определяется в соответствии со Спецификацией Подрядчика (Приложение N _____).

Детализация стоимости работ по настоящему договору приведена в Смете (Приложение N _____).

4.2. В течение _____ (__________) дней с момента получения оригинала счета Подрядчика Заказчик платежным поручением уплачивает Подрядчику указанную в утвержденной Заказчиком Смете денежную сумму для приобретения Подрядчиком материалов для выполнения работ по настоящему договору.

4.3. Оплата выполненных работ осуществляется в течение _____ (__________) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ, исключая уплаченную ранее сумму согласно п. 4.2 настоящего договора.

4.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

4.5. Оплата по настоящему договору осуществляется платежным поручением на счет Подрядчика.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан в течение ____________________ после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть результат работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

5.2. В случаях, установленных законодательством, Стороны составляют акты освидетельствования скрытых работ.

5.3. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение пяти лет Заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

5.4. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.

Под существенными недостатками результата работы Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: ____________________.

5.5. При невыполнении Подрядчиком требования, указанного в пункте 5.4 настоящего договора, Заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения документально подтвержденных расходов, понесенных в связи с устранением недостатков Заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц, либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.6. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик вправе отказаться от подписи Акта, передав Подрядчику письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний и недоделок. Стороны в этом случае в срок ____________________ определяют сроки и порядок устранения недоделок по замечаниям Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. В случае когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора или приложений к нему, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок: ____________________.

6.1.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.1.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением документально подтвержденных расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, с согласия Заказчика безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение ____________________ с момента приемки работ.

6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик при условии, что Заказчиком не была допущена просрочка приема результата работы.

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы и/или материалов, предоставленных Подрядчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления материалов для выполнения работ, нарушения сроков выполнения работ и/или этапов работ, предусмотренных Планом-графиком (Приложение N _____ к настоящему договору), а также в случае нарушения срока уведомления Заказчика о готовности работ, нарушения срока передачи результата выполненных работ Заказчику Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____________________ за каждый день просрочки.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести следующие обстоятельства: _____________________.

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить об этом контрагента в срок ____________________ с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства.

7.3. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств не прекращается в течение ____________________, настоящий договор считается расторгнутым.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить контрагенту письменное уведомление в срок ____________________ до предполагаемой даты расторжения.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение ____________________ с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение ____________________ с момента получения претензии.

9.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу номер __________, адресам электронной почты ____________________ или доставлены курьером по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку.

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

10.6.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

10.6.2. Спецификация Подрядчика (Приложение N _____).

10.6.3. План-график выполнения работ (Приложение N _____).

10.6.4. Смета (Приложение N _____).

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик: _____________/________________ ___________/___________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П.